Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 11.04.2008 № 1770 Об утверждении муниципального контракта № 24 на выполнение работ по текущему содержанию мостов, расположенных на территории микрорайона «Тополя»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  1770
Дата:  11.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_11_»________апреля 2008________ г. N__1770___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 24 на выполнение работ по текущему содержанию мостов, расположенных на территории микрорайона «Тополя»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 24.03.2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 24 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и муниципальным учреждением «УМР «Тополя» на выполнение работ по текущему содержанию мостов, расположенных на территории микрорайона «Тополя» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений», согласно актам выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Финансово-казначейский комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от_11.04.2008 г. №_1770_

Муниципальный контракт № 24

на выполнение работ по текущему содержанию мостов, расположенных на территории микрорайона «Тополя»

г.Курган «04» апреля 2008 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств», с одной стороны и муниципальное учреждение «УМР «Тополя», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности Карпенко А.П. действующего на основании Устава с другой Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по уборке проезжей части и тротуаров мостов, расположенных на территории микрорайона «Тополя» от грязи и мусора, очистке мостов от снега и наледи не реже 4-х раз в неделю. Площадь мостов составляет 1020 (тысяча двадцать) квадратных метров.

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате за счёт средств городского бюджета.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 238 655,97 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей девяносто семь копеек) в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 55- К от 24 марта 2008 года.

2.2. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам и объемам работ, указанных в п.1.1, п.5.1.1 но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: - с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Окончание выполнения работ: - 31.12.2008г.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_______________________________________ __________________________________

4. Порядок приемки и условия расчётов и платежей

4.1. Исполнитель не позднее 5 числа каждого месяца представляет на подпись Муниципальному заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру.

4.2. Муниципальный заказчик осуществляет приемку выполненных работ, стоимость которых не превышает стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

4.3. Муниципальный заказчик в течении 5 (пяти) дней с момента получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) обязан подписать эти документы или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

5.Обязанности Исполнителя

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнять работы по уборке проезжей части и тротуаров мостов от грязи и мусора, очистке мостов от снега и наледи не реже 4-х раз в неделю.

5.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с действующими государственными стандартами, санитарными нормами и правилами РФ.

5.2.Исполнитель несёт ответственность перед Муниципальным заказчиком за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

6.Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1.Муниципальный заказчик обязан:

6.1.1. Принять результаты выполненных работ и оплатить Исполнителю услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) должен быть не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными
явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

В этом случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Муниципальный заказчик Исполнитель

_______________________________________ __________________________________

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
работ.

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до
расторжения Контракта.

10.Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

10.3.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.4.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2008 год, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.6.Контракт не подлежит продлению.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению Муниципальное учреждение «УМР «Тополя»

жилищно-коммунальным

хозяйством и благоустройству

640000, г.Курган, пл.Ленина 640031, г.Курган-31, ул.Сиреневая,1

ИНН 4501011089

Заместитель Руководителя И.О. Управляющего МУ «УМР «Тополя»

Администрации города Кургана,

директор Департамента

_____________________Ю.В.Коев __________________________А.П.Карпенко

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

1

2

Возврат к списку