Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.04.2008 № 1883 Об утверждении муниципального контракта №14 от 27.03.08г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  1883
Дата:  17.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»________апреля 2008________ г. N__1883___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

№14 от 27.03.08г.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 06 марта 2008 года протокол № 42-К, от 17 марта 2008 года протокол № 52-К, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «2-я нитка водовода от Арбинских ВОС (корректировка проекта)» - составление земле-устроительного дела

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства по статье 2-я нитка водовода от Арбинских ВОС (корректировка проекта)

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 17.04. 2008г. № 1883

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «2-я нитка водовода от Арбинских ВОС (корректировка проекта)» - составление землеустроительного дела

город Курган « 27» марта 2008г

Департамент развития городского хозяйства, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2006. г. №68,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Сибирь-Тэкс» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шелепова С.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа протокол № 42-К от 06.03.2008.,протокол № 52-К от 17.03.2008г заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» в соответствии с заданием

разработанным «Предприятием», выполнить инженерно-геодезические изыскания

(составление землеустроительного дела) по объекту:

«2-я нитка водоотвода Арбинская ВОС».

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению инженерно-

геодезических изысканий (землеустроительного дела), а «Муниципальный заказчик»

обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета

города,«Предприятие» осуществляет надзор, т.е контроль за ходом и качеством

выполняемых работ, приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим

муниципальным контрактом.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет : 185000 (сто восемьдесят пять

тысяч) рублей.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости,

указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4Оплата инженерно-геодезических работ(землеустроительного дела) производится

«Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2

настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится

«Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего

муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится после подписания акта сдачи-

приемки и счет фактуры на выполненные работы по мере выделения средств из

бюджета города.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы: начало работы- с момента получения аванса : первый этап- 2

месяца; второй- 3 месяца, при условии выполнения п.2.1 при задержке передачи

задания, исходных данных и предоплаты, срок выдачи документации

переносится на дни задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» по акту сдачи-приемки работ

3.2 «Подрядчик» не вправе передавать инженерно-геодезические изыскания

(землеустроительное дело) другим лицам без согласия «Муниципального заказчика»

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.4.«Подрядчик» имеет право привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное

выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Предприятия».

5.1.2 Оказать содействие «Муниципальному заказчику» в согласовании рабочего

проекта в установленном порядке.

5.1.3 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.4 В течение 20-ти дней со дня получения документации «Предприятие» обязано ее

рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес

«Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного

отказа «Предприятие» от приемки документации сторонами составляется

трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение

работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и

«Предприятию» документацию в 2-х экземплярах , акт сдачи-приемки

документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляются

3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц

«Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или

приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в

течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения

муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

8.3 При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального

заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» и «Предприятию»

стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки

по мере выделения средств из бюджета города.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами,

утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2008 года.

10.Особые условия.

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству

РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем

переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской

области.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, пл. им. Ленина ИНН 4501081022 КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.

г. Курган БИК 043735001.

«Подрядчик»- 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, ИНН 4510011335 КПП 451001001 ОГРН 1024501525058; р/сч 40702810200000000263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово; кор/сч 30101810900000000821 БИК 043764821;

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г. Курган,

ул. Кирова, 85/1; ИНН 4501022644 КПП 450101001 р/с 40702810500000000000443

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган Кор. сч. 30103810400000000358,

БИК 043735358;

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г.Якушев

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Сибирь-Тэкс» С.И.Шелепов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г.Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку