Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.01.2008 № 240 Об утверждении муниципального контракта № 2 на выполнение в 2008 году технического диагностирования 33 пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  240
Дата:  28.01.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»________января 2008________ г. N___240___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта 2

на выполнение в 2008 году технического диагностирования

33 пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 616-К от 27.12.2007г., во исполнение решения Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №2 на выполнение в 2008 году технического диагностирования 33 пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок, между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Фирма Техцентр».

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства», согласно актов выполненных работ.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, Финансово-казначейский Комитет Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Кургана

от «_28_» января 2008г.№_240_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2 на выполнение в 2008 году технического диагностирования

33 пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.

г.Курган "11" января 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, постановления Администрации города Кургана от12.02.2007г. № 579 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств» и ООО «Фирма Техцентр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Тарунина С.Ю., действующего на основании Устава, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Исполнитель в соответствии с настоящим Контрактом выполняет в 2008 году работы по техническому диагностированию 33 (тридцати трёх) пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок, в соответствии с видами и объёмами работ согласно смете, а также в соответствии с графиком проведения технического диагностирования, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.По результатам выполненных согласно настоящего Контракта работ Исполнитель предоставляет Заказчику Заключение о техническом состоянии пассажирских лифтов.

В качестве промежуточного этапа Исполнитель предоставляет Заказчику Акты выполнения работ по техническому обследованию лифтов. В данных Актах должны быть указаны выявленные при обследовании лифтов дефекты и нарушения, предложены мероприятия и рекомендации по устранению дефектов и нарушений, включая сроки их устранения.

1.3.Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 616-К от 27 декабря 2007г. за счёт средств городского бюджета.

1.4.Оплата за выполненные работы производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя с предоплатой в размере 30% от стоимости Контракта.

1.5.Заказчик передаёт Заключение о техническом состоянии пассажирских лифтов в территориальное Управление Ростехнадзора РФ для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

________________________________ __________________________________

Заказчик Исполнитель

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 493890 (четыреста девяносто три тысячи восемьсот девяносто) рублей, согласно протоколу Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 616-К от 27.12.2007г.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель выполняет работы по техническому диагностированию 33 пассажирских лифтов - согласно графику проведения технического диагностирования.

4.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1.Приёмка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с видами и объёмами работ, расценками и индексами удорожания, включёнными в смету, то есть фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объёмам работ и расценкам, включённым в смету, и не должны превышать стоимость, указанную в п.2.1. настоящего Контракта.

4.2.Исполнитель не позднее 1-го числа каждого месяца представляет на подпись Заказчику акты о приемке выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчетов.

4.3.Заказчик обязан принять у Исполнителя выполненные работы в срок, не превышающий 3 (трёх) календарных дней с момента их предъявления, при наличии всех необходимых документов или направить Исполнителю мотивированный отказ в приёмке работ.

4.4.Заказчик на основании подписанных актов о приемке выполненных работ производит Исполнителю оплату работ за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели.

5.Права и обязанности Сторон

5.1.Заказчик:

5.1.1.Имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5.1.2.Обязан произвести оплату за выполненные работы Исполнителю по мере поступления денежных средств из бюджета города.

5.1.3.Вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не выполняет условия настоящего Контракта.

5.1.4.Назначает уполномоченных лиц для контроля над ходом работ и предоставления Исполнителю эксплуатационной и технологической документации на указанные лифты.

5.2.Исполнитель:

5.2.1.Выполняет работы в соответствии с графиком проведения технического диагностирования, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

_______________________________ ___________________________________

Заказчик Исполнитель

5.2.2.Выполняет работы качественно в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ ПБ 10-558-03) и иными нормативными актами.

5.2.3.Имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ.

5.2.4.Отвечает за своевременное выполнение работ и их качество.

5.2.5.Немедленно предупреждает Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые препятствуют выполнению работ.

5.2.6.Ежемесячно представляет Заказчику акты о приёмке выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчётов.

5.2.7.Обязан по требованию Заказчика, Финансово-казначейского Комитета предоставить для проверки документы, подтверждающие выполнение работ, обеспечить проведение контрольных замеров объемов выполненных работ. В случае не предоставления вышеуказанных документов, а также излишне принятого к оплате объема работ, стоимость выполненных работ уменьшается на сумму излишне принятых объемов работ.

5.2.8.Несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

6.Ответственность Сторон

6.1.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7.Расторжение Контракта

7.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, при не достижении согласия - по решению Арбитражного суда Курганской области.

7.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения Контракта.

7.3.Расторжение Контракта не освобождает Стороны от проведения взаимных расчётов.

8.Прочие условия

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города и действует до 31.03.2008 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

8.2.Контракт не подлежит продлению.

8.3.Изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются по соглашению Сторон в письменной форме и утверждаются постановлением Администрации города Кургана.

_____________________________ __________________________________

Заказчик Исполнитель

8.4.Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

8.5.Настоящий Контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон, два экземпляра направляются в общий отдел Администрации города.

9.Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:

Департамент по управлению ООО «Фирма Техцентр»

жилищно-коммунальным 640007, г.Курган, пр.Машиностроителей, 20

хозяйством и благоустройству тел/факс 57-34-21, 53-64-83

640000, г.Курган, пл.В.И.Ленина р/с 40702810832020000712 в Курганском ОСБ

ИНН 45001011089 № 8599 г.Кургана. БИК 043735650

к/с 30101810100000000650 ИНН 4501028195

код ОКОНХ 95630, 92200, 14912

код ОКПО 34075558

Заместитель Руководителя Директор

Администрации города, ООО «Фирма Техцентр»

директор Департамента

______________Ю.В.Коев ________________________ С.Ю.Тарунин

м.п. м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации города,

председатель Финансово - казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку