Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 22.04.2008 № 1952 Об утверждении договора подряда № 25 на выполнение работ по засыпке погреба в гаражном боксе № 497 ГСК № 69


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  1952
Дата:  22.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_22_»________апреля 2008________ г. N__1952___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора подряда25 на выполнение работ по засыпке погреба в гаражном боксе № 497 ГСК № 69

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26 февраля 2008 г. № 5 Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор подряда № 25 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ООО «Курганское монтажное управление» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы по засыпке погреба в гаражном боксе № 497 ГСК № 69 за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана, из резервного фонда Администрации города Кургана, согласно акту выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Финансово-казначейский комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утвержден

постановлением Администрации города Кургана

от «22» _04_2008 г. № _1952_

Договор подряда 25

г.Курган «09» апреля 2008 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте и в соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО «Курганское монтажное управление», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Печенкиной Н.А., действующей на основании Устава с другой стороны, заключили на основании п.6 ст.55 Федерального Закона от 21июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26 февраля 2008г. № 5 настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по засыпке погреба в гаражном боксе № 497 ГСК № 69 (район МУП «Городские электрические сети») грунтом, а Заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 15,839 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать девять ) рублей в том числе НДС. Локально-сметный расчет прилагается и является неотъемлемой частью договора.

3. Порядок приемки работ и условия расчетов

3.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по засыпке погреба в гаражном боксе № 497 ГСК № 69 грунтом на основании акта выполненных работ, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, но не выше цены, указанной в п.2.1 настоящего договора.

3.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями настоящего Договора, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам, включенным в локальный сметный расчет (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой).

Муниципальный заказчик Исполнитель

______________________________ ________________

4.Сроки выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ: в течение 2-х дней с момента заключения договора.

4.2.Окончание выполнения работ: в течение 3-х дней с момента начала работ.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнять работу своими силами, средствами, т.е. собственным иждивением.

5.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему договору в соответствии с действующими государственными стандартами, санитарными нормами и правилами РФ.

5.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1.Оплатить Исполнителю работы в соответствии с условиями настоящего Договора по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель за каждый день просрочки исполнения обязательств уплачивает неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, и начинается со дня, действующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

В этом случае срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения договора.

9.Расторжение договора

9.1. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Договор, она обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения Договора.

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________________ _______________

10. Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Договору без согласия Муниципального заказчика не допускается.

10.3.Споры по исполнению настоящего Договора Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.4.Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12..2008 год, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.6.Договор не подлежит продлению.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальный заказчик Исполнитель

Департамент по управлению ООО «Курганское монтажное управление»

Жилищно-коммунальным г.Курган, пр.Конституции,29, тел.489389

Хозяйством и благоустройству ИНН 4501113732, КПП 450101001, ОГРН

640000, г. Курган пл. Ленина 1054500010730, р/с 40702810732000106723

ИНН 4501011089 БИК 043735650 Курганское ОСБ № 8599

Кор/сч. № 30101810100000000650

Заместитель Руководителя Директор ООО «Курганское монтажное

Администрации города, управление»

директор Департамента

_______________Ю.В.Коев _______________Н.А.Печенкина

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя Администрации

города, председатель Финансово-казначейского

Комитета Администрации города И.В.Зворыгин

Возврат к списку