Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 24.04.2008 № 2056 Об утверждении муниципального контракта №16 на выполнение работ по сплошной дератизации на территории города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  2056
Дата:  24.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_24_»________апреля 2008________ г. N__2056___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №16

на выполнение работ по сплошной дератизации

на территории города Кургана

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №56-К от 20 марта 2008 года, во исполнение решения Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2007 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт №16 от 27 марта 2008г. на выполнение работ по сплошной дератизации на территории города Кургана между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Областной фумигационный отряд» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье "Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений", согласно актов выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Финансово-казначейский комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утвержден

Постановлением Администрации города

от 24 апреля 2008г. № 2056

Муниципальный контракт №16

на выполнение работ по сплошной дератизации

на территории города Кургана

г.Курган «27» марта 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО «Областной фумигационный отряд», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Журавлева С.Г., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Руководствуясь решением Комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области от 23.10.2006г. «О мерах борьбы с грызунами и профилактике природно-очаговых заболеваний в Курганской области» Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению разовых работ по сплошной дератизации на территории города Кургана общей площадью 940 000 кв.м. (Приложение №1).

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 56-К от 20 марта 2008 года, в т.ч. стоимость дератизации 1 кв.м составляет 0,127 руб.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: - в течение 3-х рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Окончание выполнения работ: - 31.05.2008г.

4.Порядок приемки работ и условия расчетов и платежей

4.1. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с предоплатой в размере 30 % от стоимости работ на приобретение родентицидов.

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________________________ ______________________________

4.2. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями, предусмотренными п.1.1. и п.5.1. настоящего Контракта, но не выше цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель предоставляет на подпись муниципальному заказчику акты выполненных работ, счета-фактуры и подтверждающие документы о проведении работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить работы по сплошной дератизации на территории города Кургана.

5.1.2. Обеспечить надлежащее качество работ и проводить их в соответствии с инструкциями и методиками МЗ РФ и Госсанэпиднадзора РФ.

5.1.3. Нести ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Муниципальный заказчик:

5.2.1.Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств городского бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

5.2.2.Вправе в течение всего времени действия Контракта проверять ход и качество выполняемой работы.

5.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещение убытков, если Исполнитель не выполняет условия настоящего Контракта.

6.Ответственность Сторон

6.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае ненадлежащего выполнения работ по сплошной дератизации Исполнитель за каждый день просрочки уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

В этом случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Контракта.

8.Расторжение Контракта

8.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

8.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения Контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________________________ ______________________________

9.Прочие условия

9.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

9.2.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

9.3.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.05.2008 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

9.5.Контракт не подлежит продлению.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению ООО «Областной фумигационный отряд»

жилищно-коммунальным хозяйством г.Курган, К.Маркса,70 оф.58

и благоустройству ИНН 4501135599

640000, г.Курган, пл.Ленина р/с 40702810600000000495 в

ИНН 4501011089 ОАО НКО «Городской расчетный центр»

Г.Курган БИК 043735358

к/сч. 30103810400000000358

Заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента

__________________Ю.В.Коев __________________________С.Г.Журавлев

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Приложение №1

к муниципальному контракту № 16

от «27» марта 2008г.

Перечень объектов, подлежащих сплошной дератизации

п/п

Наименование объекта

Площадь обработки (кв.м.)

1.

Кладбище (пр. Машиностроителей)

120 000

2.

Кладбище пос.Рябково

420 000

3.

Детский парк

30 000

4.

ЦПКиО

160 000

5.

Парк Победы

60 000

6.

Места несанкционированных свалок (150 свалок)

150 000

ИТОГО:

940 000

___________________________________________

Возврат к списку