Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 22.05.2008 № 2562 Об утверждении муниципального контракта № 23 от 27.03.2008.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДФ ОТДЕЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО XОЗЯЙСТВА С БЮДЖЕТОМ
Номер:  2562
Дата:  22.05.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_22_»_________мая 2008__________ г. N__2562___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 23 от 27.03.2008.

В соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 55 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по

межеванию границ земельных участков «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. Для размещения объектов - подъездная дорога к микрорайону малоэтажной застройки

п. Теплый стан; подъездная дорога к микрорайону малоэтажной застройки п. Чистое поле».

2.Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство по статье «Коммунальное хозяйство».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 22.05.2008г № 2562 .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 23

на выполнение работ по объекту: «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. Межевание границ земельного участка для размещения объектов - подъездная дорога к микрорайону малоэтажной застройки п. Теплый стан; подъездная дорога к микрорайону малоэтажной застройки п. Чистое поле».

г. Курган « 27 » марта 2008г.

Департамент развития городского хозяйства, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2006. г. №68, ООО «Сибирь-Тэкс» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шелепова С.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнение работ по

объекту: «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки.

Межевание границ земельного участка для размещения объектов - подъездная дорога

к микрорайону малоэтажной застройки п. Теплый стан; подъездная дорога к

микрорайону малоэтажной застройки п. Чистое поле», а «Муниципальный

заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств

бюджета города.

1.2 Стоимость муниципального контракта, составляет: 76890 (семьдесят

шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится после подписания акта сдачи-приемки на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.2 Выполнить работы:

начало работ - с момента получения аванса и исходных данных, первый этап- один

месяц; второй - десять дней, при задержке передачи исходных данных, авансирования

срок выдачи документации переносится на дни задержки.

3.3 «Подрядчик» не вправе передавать землеустроительное дело другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

3.4 В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения работ,

предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить

«Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.5 «Подрядчик» имеет право привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

    1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику»

документацию в 2-х экземплярах , акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру

на выполненные работы. Сдача работ оформляются актом

выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика»,

«Муниципального заказчика».

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или

приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в

течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения

муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

7.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

7.3 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны

«Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику»

стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки

по мере выделения средств из бюджета города.

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами,

утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2008 года.

9.Особые условия.

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципальному контракту стороны несут ответственность согласно

действующему законодательству РФ.

9.2 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, пл. им. Ленина ИНН 4501081022 КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.

г. Курган БИК 043735001.

«Подрядчик»- 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, ИНН 4510011335 КПП 451001001 ОГРН 1024501525058; р/сч 40702810200000000263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово; кор/сч 30101810900000000821 БИК 043764821;

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г.Якушев

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Сибирь-Тэкс» С.И.Шелепов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку