Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.04.2008 № 1900 Об утверждении муниципального контракта на проектные работы электроосвещения, электрооборудования в детском стационаре МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  1900
Дата:  17.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»________апреля 2008________ г. N__1900___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на проектные работы электроосвещения, электрооборудования в детском стационаре МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»

В соответствии с Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 07.12.2005 года №300, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №40-К от 06.03.2008 года, Администрация города п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт на проектные работы электроосвещения, электрооборудования в детском стационаре МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» №91 от 17.03.08г. между ООО «Строительная компания «Троя-С» и Муниципальным учреждением «Городская больница скорой медицинской помощи» в сумме 210 000,00 руб. Срок исполнения контракта с 17.03.08 г. по 31.12.2008 г. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана В. Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 17.04. 2008г. № 1900

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 91

на проектные работы электроосвещения, электрооборудования в детском стационаре МУ «Городская больница скорой медицинской помощи».

город Курган «17» марта 2008 г.

МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» в лице главного врача Веревкина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Троя-С» в лице Генерального директора Трофимова В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные работы электроосвещения, электрооборудования в муниципальном учреждении г. Кургана (здание детского стационара, расположенного по адресу ул. Красина, 50). ,«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Муниципальный заказчик» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стоимость работ составляет 210 000,00 руб. (Двести десять тысяч рублей) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол №40-К от 06.03.2008г).

1.3 Оплата проектных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города после получения положительного заключения госэкспертизы, подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счет-фактуры.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение 60 дней с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном Сборником базовых цен на проектные работы для строительства Утв. Госстрой РФ 10.06.03г. №60 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.4. Подрядчик обязан осуществить согласование проекта в Органах Ростехнадзора.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные работы «Подрядчиком».

4.1.3. «Муниципальный заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» техническое задание, технические условия на проектирование и планы помещений с перечнем оборудования.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать своевременное и качественное выполнение работ.

4.2.2.Осуществлять технический надзор, проверять соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие документы.

5.Приемка работ.

5.1. «Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

5.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта. Сдача работ оформляются 2-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика» и «Муниципального заказчика».

5.3. По завершении проектных работ в соответствии с требованиями СНиП «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию с внесенными изменениями, согласованными между сторонами в процессе работ.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2008г.

9.Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

10.Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик»

МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»

640000, г.Курган, ул.Кирова, 65.

ИНН/КПП 4501027272/450101001

р/сч 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г.Курган

БИК 043735001

«Подрядчик»

ООО «Строительная компания «Троя-С»

640000, г.Курган, ул.Пушкина, 108/III

ИНН/КПП 4501099580/450101001 ОГРН 1024500512838

р/сч 40702810332000102910 к/сч 30101810100000000650 в

Курганское ОСБ №8599 г.Курган

БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Главный врач МУ «Городская больница

скорой медицинской помощи» /В.И.Верёвкин/

«Подрядчик»

ООО «Строительная компания

«Троя-С» /В.В.Трофимов/

Управляющая делами Администрации

города Кургана /В.Б.Родионова/

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета /И.В.Зворыгин/

Начальник правового управления

Администрации города Кургана /Л.Н.Неупокоева /

Возврат к списку