Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 29.05.2008 № 2795 Об утверждении договора №16 от 08.04.08г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДФ ОТДЕЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО XОЗЯЙСТВА С БЮДЖЕТОМ
Номер:  2795
Дата:  29.05.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_29_»_________мая 2008__________ г. N__2795___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора

№16 от 08.04.08г.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор на выполнение проектных работ по объекту: «Электроснабжение, Генплан, ПОКР здания детского сада № 85 «Улыбка» по ул. Техническая, 7а в г. Кургане»

2. МУ «ЦБДУС № 3» оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации г. Кургана

от « 29 » мая 2008 г. № 2795

Договор № 16

на выполнение проектных работ

г. Курган « 08 » апреля 2008г.

МУ «ЦБУДС № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Худяковой Т.Л., действующего на основании Устава, МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», ООО «Зауральский инженерный центр» в лице директора Тарунина С.Ю, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет договора.

1.1 Предметом настоящего договора является выполнение проектных работ «Электроснабжение, Генплан, ПОКР здания детского сада № 85 «Улыбка» по ул. Техническая, 7а в г. Кургане».

1.2 «Исполнитель» принимает на себя обязанность по выполнению проекта, а «Заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет бюджета города, на условиях предусмотренных договором.

2. Права и обязанности «Исполнителя».

2.1 «Исполнитель» обязан:

2.1.1 Выполнить работы :

- срок начало работ по договору - дата платежа аванса.

- срок окончания работ - через 30 календарных дней с начала работ.

2.1.2 Передать «Предприятию» разработанную в соответствии с заданием документацию по акту сдачи-приемки работ. 2.2 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия «Заказчика».

2.3 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, «Исполнитель» обязан оплатить «Заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3. Права и обязанности «Заказчика».

3.1 «Заказчик» обязан:

3.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего договора назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Заказчика».

3.1.2 Оплатить выполненные работы «Исполнителем» и «Предприятием».

3.2 «Заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

4. Права и обязанности «Предприятия».

4.1 «Предприятие» обязано:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего договора назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

4.1.2 Обеспечить «Заказчика» необходимой документацией.

4.1.1 Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Заказчику».

4.1.4 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

4.1.5 В течение 20-и дней со дня получения документации «Предприятие» обязано ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ, либо направить в адрес «Заказчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа «Предприятие» от приемки документации, сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5.Цена договора и порядок расчетов.

5.1 Цена договора составляет: 51418 (пятьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей.

5.2 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных

средств на расчетный счет «Исполнителя» по мере выделения их из бюджета

города. В 2008 году «Заказчик» производит предоплату в размере до 30 % от стоимости работ по договору.

5.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Исполнителем» счет-фактуры .

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Исполнитель» передает «Заказчику» документацию в 4-е экземпляра, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2 «Исполнитель» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в документацию в сроки, указанные в трех стороннем акте.

7. Ответственность сторон.

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

7.2 Споры по настоящему контракту разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

    1. При одностороннем расторжении договора со стороны «Заказчика», последний обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по мере выделения средств из бюджета города.

8.Форс-мажор.

    1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в договоре, если

невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение контракта может быть приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне на время действия и ликвидации последствий форс-мажора.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до фактического исполнения сторонами принятых обязательств.

9.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается смета на изыскательские работы.

10. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. _________________________

р/с_________________________________ л/с ________________________________

________________________________________________________________________

ИНН/КПП___________________________

«Подрядчик» - ООО «Зауральский инженерный центр» 640000, г. Курган,

пр.Машиностроителей, 20; ИНН 4501107432, р.сч. 40702810132000105942 в

Курганском ОСБ № 8599, г. Курган, к.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650,

КПП 450101001

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации г. Кургана» 640000, г. Курган, ул.

Кирова, 85/1, ИНН 4501022644, КПП 450101001, р/с 40702810500000000443

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган, к/с 30103810400000000358,

БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС № 3» Т.Л. Худяковой

«Подрядчик»

Директор

ООО«Зауральский инженерный центр» С.Ю. Тарунин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента социальной политики С.В. Руденко

Заместитель Руководителя

Администрации города,

Председатель Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку