Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 09.06.2008 № 3076 Об утверждении муниципального контракта на выполнение комплекса землеустроительных работ для муниципальных нужд между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана и ООО «Земсервис»


Тема:  110.020.000 Использование и охрана земель
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДРГХ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Номер:  3076
Дата:  09.06.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_09_»_________июня 2008_________ г. N__3076___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение комплекса землеустроительных работ для муниципальных нужд между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана и ООО «Земсервис»

На основании Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «Размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение комплекса землеустроительных работ для муниципальных нужд между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана и обществом с ограниченной ответственностью «Земсервис».

2. Финансово-казначейскому Комитету осуществлять финансирование работ за счет средств, предусмотренных в бюджете города Кургана по разделу «Национальная экономика».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства (Якушев А.Г.).

Руководитель Администрации

города Кургана В. Серков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Кургана

от «09» __06__2008 г. №_3076_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение комплекса землеустроительных работ для муниципальных нужд

г. Курган «_09_»___06___ 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Якушева Александра Георгиевича, действующего на основании Положения о Департаменте развития городского хозяйства Администрации г.Кургана, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Земсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Альбаха Эдуарда Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта

    1. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса землеустроительных работ по формированию земельных участков, подготовку проектов территориального землеустройства, межеванию земельных участков занятых многоквартирными домами находящимися в кадастровом квартале 45:25:070406 по адресу: ул. Гоголя, 100, 102, 108; ул. Аргентовского, 44, 46; ул.Кравченко, 94; ул. Урицкого, 157 ( всего семь объектов).

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1 предоставлять Подрядчику имеющиеся материалы, документы и иные сведения, необходимые для выполнения настоящего контракта;

2.1.2 принять результаты работы (Документацию) по настоящему контракту и обеспечить их оплату.

2.2. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1 выполнять работы в соответствии с техническим заданием (приложение №1);

2.2.2 срок выполнения работ не должен составлять более двух месяцев;

2.2.3 сохранять конфидециальность при проведении работ, использовать полученные сведения только в целях, определенных Заказчиком.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость настоящего муниципального контракта составляет : 98315 (Девяносто восемь тысяч триста пятнадцать) руб. без НДС на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 25 декабря 2002 г.

3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 20 процентов стоимости контракта в течение 10 дней со дня утверждения настоящего контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком средств на счет Подрядчика на основании выполненных работ, с учетом перечисленного аванса, в течение 10 дней со дня подписания акта.

3.4. Цена рассчитана по смете ( приложение №2).

Заказчик ___________________ Подрядчик____________________

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдачи Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Заказчик обязуется принять выполненную работу в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ с соответствующей документацией.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством РФ.

5.2.При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.3.Заказчик обязуется своевременно принять работу от Подрядчика.

5.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а также арбитражным судом в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством, если Стороны не придут к взаимному соглашению.

6. Дополнительные условия

6.1. Все приложения и дополнения к данному договору являются его неотъемлемой частью .

6.2. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором, принимая на себя ответственность за их действия, как за свои.

6.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства РФ.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Подрядчик:

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

Адрес: 640000 г. Курган, пл.Ленина

Банковские реквизиты: ИНН 4501081022, КПП 450101001 Р/с 40204810600000100002 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган

ООО «Земсервис»

Адрес: 640000, г.Курган, ул.Климова 43\1

Банковские реквизиты: ИНН 4510002980, КПП 451001001, БИК 043735650, р/с 40702810232140100040 в Курганском ОСБ №8599, кор/счет 30101810100000000650

Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства

__________________А.Г. Якушев

____ __________ 2008 г.

М.П.

Директор ООО «Земсервис»

____________________Э.Я. Альбах

_____ ________________2008 г.

М.П.

Управляющая делами

Администрации города Родионова В.Б.

Согласовано:

Финансово-казначейский Комитет

Правовое управление

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «_09_» _06_ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение землеустроительных работ для муниципальных нужд в г. Кургане

  1. Основание для выполнения работ:

Работы ведутся на основании муниципального контракта от «__»_________2008 г. между Департаментом развития городского хозяйства и ООО «Земсервис»;

  1. Цель работ:

    1. Формирование землеустроительных дел для эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов в г. Кургане с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

  1. Виды работ, подлежащие выполнению:

    1. Подготовительные работы, сбор сведений о правовом положении земельных участков, собственниках, пользователях, арендаторах;

    2. Изучение, картографических, юридических и других документов;

    3. Обследование земельных участков;

    4. Составление проекта границ земельных участков;

    5. Согласование границ земельных участков со смежными землепользователями;

    6. Согласование и утверждение проекта границ земельных участков;

    7. Межевание границ земельных участков;

    8. Подготовка землеустроительных дел по межеванию границ;

    9. Подготовка описаний границ земельных участков для дальнейшей постановки на кадастровый учет.

  2. Основные требования к производству работ:

Основным документом, регламентирующим проведение работ являются: Земельный Кодекс РФ; Федеральный закон №221 «О государственном кадастре недвижимости»; Закон Курганской области «Об отдельных положениях регулирования земельных отношений в Курганской области» №312 от 06.06.2003 г; Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Федеральной службой земельного кадастра России 17.03.2003г; Инструкция по межеванию земель, утвержденная Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 08.04.1996 г.

5. Сроки выполнения работ:

Для каждого объекта определяется индивидуально, но не должны составлять более двух месяцев после поступления аванса.

6. Выходные материалы.

- Проект территориального землеустройства ( два экземпляра);

- Землеустроительное дело по межеванию ( два экземпляра);

- Описание границ земельного участка ( один экземпляр).

Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства

__________________А.Г. Якушев

М.П.

Директор ООО «Земсервис»

____________________Э.Я. Альбах

М.П.

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «09» ___06__2008 г.

Стоимость работ по землеустройству многоквартирного дома с целью постановки на кадастровый учет

В качестве примера взят земельный участок площадью 0,5га., протяженность теодолитного хода - 0,5 км, количество смежных землепользователей - 4, максимальная протяженность границ земельного участка - 0,5 км.

п/п

Характеристика и виды работ

№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы

Расчет стоимости

Стоимость

(руб.)

1

2

3

4

5

1.1

Прокладка теодолитного хода

Сборник цен, Роскомзем 1996 г.,

Т.2

Пр.2, а=0,42

1276*0,42+

293*0,5=

682

1.2

Горизонтальная съемка земельного участка

Таблица 5

Пр.1в=1,9

Пр.2 а=0,41;

1513*0,41+13*

1,9=

645

1.3

Описание и согласование границ земельного участка

Таблица 77

Пр.2 а=0,21;

Пр.5 в= 1,3.

882*0,21+

11*0,5*1,3=

192

1.4

Составление и вычерчивание плана границ земельного участка

Таблица 75

Пр.2 а = 0,1,

Пр. 6 в =1,5

355*0,1+22*1,5=

68

1.5

Подготовка описания земельного участка

110

1.6

Итого

1697

1.7

Затраты на переезды (15% от п.1.4)

Общие указания

П.7

1697*1,15=

1951

1.8

Итого с коэффициентами за группы работ 1.15;

К= 6,26 по письму Росземкадастра

Приложение 1,2;

Письмо от 10.01.2003г. № НК/25

Приказы Минэконом развития от 11.11.2003г №337;

.

1951*1,15*6,26=

14045

1.9

Всего стоимость работ

14045

Итого по смете: Четырнадцать тысяч сорок пять рублей.

Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства

__________________А.Г. Якушев

М.П.

Директор ООО «Земсервис»

____________________Э.Я. Альбах

М.П.

Возврат к списку