Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 02.07.2008 № 3438 Об утверждении муниципального контракта №31 от 30.05.08г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  3438
Дата:  02.07.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_02_»_________июля 2008_________ г. N__3438___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

№31 от 30.05.08г.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. (Предпроектные работы по устройству подъездных дорог к п.Теплый стан, п.Чистое поле

в г. Кургане)».

2.Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства по статье «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Первый заместитель

Руководителя Администрации города Кургана,

директор Департамента развития

городского хозяйства А.Г. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от _02.07.08__ 2008г. № _3438____

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 31

«Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. (Предпроектные работы по устройству подъездных дорог к п.Теплый стан, п.Чистое поле в г.Кургане)».

город Курган « 30 » мая 2008г

Департамент развития городского хозяйства, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2006 г. № 68

ГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства планировки и застройки городов и поселков» в лице директора Бодрикова В.В. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по объекту:

«Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. (Предпроектные работы по устройству подъездных дорог к п.Теплый стан, п.Чистое поле в г.Кургане)». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет : 86 285, 94( Восемьдесят шесть

тысяч двести восемьдесят пять) рублей 94 копейки в т.ч. НДС-18% - 13 162,26 рублей

1.3 Оплата «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы,

установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок 10.06. 2008г при условии выполнения п.2.1.

3.1.2 Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию по акту сдачи-

приемки работ.

3.2 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия

«Муниципального заказчика».

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить

«Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

3.4 «Подрядчик» имеет право привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения

необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику»

документацию в 3-х экземплярах, акт сдачи-приемки технической документации

и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляется 2-х сторонним

актом выполненных работ за подписью «Муниципального заказчика»,

5.2 Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями, указанными в п.1.1

настоящего контракта, но не выше цены, указанной в п.1.2.

5.3 «Муниципальный заказчик» в течении 10-ти со дня получения акта сдачи-

приемки работ и отчетных документов, указанных в п.1.1 настоящего

«Муниципального контракта», обязан направить «Подрядчику» подписанный

акт приемки-сдачи технической документации или мотивированный отказ от приемки

работ.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

7.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

7.3 При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального заказчика» , последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2008 года.

9.Особые условия.

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

9.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, пл. им. Ленина ИНН 4501081022 КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 043735001.

«Подрядчик»- »- ГУП «Кургангражданпроект», 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 25

р/сч 40602810000001450602, в АКБ Курганпромбанк (ОАО)

к/сч 30101810100000000838, БИК 043735838, ИНН 4501004733, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г.Якушев

«Подрядчик»

Директор ГУП

«Кургангражданпроект» В.В.Бодриков

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку