Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.06.2008 № 2954 Об утверждении договора подряда № 58 на выполнение работ по ремонту трубопроводов горячей воды в подвале жилого дома № 141 по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по ул.Электровозной


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  2954
Дата:  05.06.2008
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 05.06.2008

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 67.00 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»_________июня 2008_________ г. N__2954___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора подряда № 58 на выполнение работ по

ремонту трубопроводов горячей воды в подвале жилого дома № 141

по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по

ул.Электровозной

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить договор подряда № 58 между Департаментом по
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству
Администрации города Кургана и ООО «Курганское монтажное управление»
(прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и
благоустройству оплатить работы по ремонту трубопроводов горячей воды в
подвале жилого дома № 141 по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по
ул.Электровозной за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана
по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актам
выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и
благоустройству и Финансово-казначейский комитет Администрации города
Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утвержден

постановлением Администрации города Кургана

от «05» июня 2008 г. № 2954

Договор подряда № 58

на выполнение работ по ремонту трубопроводов горячей воды в подвале жилого дома № 141 по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по

ул. Электровозной

г.Курган «26» мая 2008 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте и в соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО «Курганское монтажное управление», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Печеркиной Н.А., действующей на основании Устава с другой стороны, заключили на основании п.6 ст.55 Федерального Закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по ремонту трубопроводов горячей воды в подвале жилого дома № 141 по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по ул.Электровозной, а Заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 98 370 (девяносто восемь тысяч триста семьдесят ) рублей в том числе НДС. Локальный сметный расчет прилагается и является неотъемлемой частью договора.

3. Порядок приемки работ и условия расчетов

3.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по ремонту трубопроводов горячей воды в подвале жилого дома № 141 по ул.К.Маркса и замене участков теплотрассы по ул.Электровозной на основании актов выполненных работ, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, но не выше цены, указанной в п.2.1 настоящего договора.

3.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями настоящего Договора, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам, включенным в локальный сметный расчет (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой).

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________ ___________

4.Срокн выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ: в течение 2-х дней с момента заключения договора. 4.2.Окончание выполнения работ: в течение 3-х дней с момента начала работ.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнять работу своими силами, средствами, т.е. собственным
иждивением.

5.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему договору в
соответствии с действующими государственными стандартами, санитарными нормами и
правилами РФ.

5.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. В течение 5 (пяти) дней с момента получения от Исполнителя извещения об окончании работ по настоящему Договору осмотреть и принять результат работ.

6.1.2.Оплатить Исполнителю работы в соответствий с условиями настоящего Договора по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель за каждый день просрочки исполнения обязательств уплачивает неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, и начинается со дня, действующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

В этом случае срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения договора.

9.Расторжение договора

9.1. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Договор, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения
Договора.

Муниципальный заказчик Исполнитель

______________________ _________________

10. Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и становятся' обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Договору без согласия Муниципального заказчика не допускается.

10.3.Споры по исполнению настоящего Договора Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном

суде в установленном законом порядке.

10.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.

10.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12..2008 год, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.б.Договор не подлежит продлению.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальный заказчик

Департамент по управлению Жилищно-коммунальным Хозяйством и благоустройству

640000, г. Курган пл. Ленина

ИНН 4501011089

Заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента

_____________Ю.В.Коева

Исполнитель

ООО «Курганское монтажное управление» г.Курган, пр.Конституции,29, тел.489389 ИНН 4501113732, КПП 450101001, ОГРН 1054500010730, р/с 40702810732000106723 БИК 043735650 Курганское ОСБ № 8599 Кор/сч. № 30101810100000000650

Директор ООО «Курганское монтажное управление»

______________ Н.А.Печеркина

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления Администрации города

Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя Администрации города, председатель Финансово-казначейского Комитета Администрации города

И.В.Зворыгин

Возврат к списку