Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.06.2008 № 3272 Об утверждении муниципального контракта № 27 от 12.05.2008г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  3272
Дата:  25.06.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_________июня 2008_________ г. N__3272___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

№ 27 от 12.05.2008г.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 28 апреля 2008 года протокол № 47/3-ОК, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт № 27 от 12.05.2008г. на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. Водоснабжение п.Керапмзитный».

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства по статье «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента развития

городского хозяйства А.Г. Якушев

УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации города Кургана

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 27 на выполнение инженерно-геодезических изысканий (лот№1)

город Курган

12 мая

2008г

Департамент развития городского хозяйства, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании Положения о Департаменте. утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2006 г. № 68

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Невил» в лице руководителя предприятия Мелехова К.А. действующего на основании Устава, и лицензии № 270 от 24.09.2007г. именуемое в дальнейшем «Подрядчик», по решению Единой комиссии протокол № 47/2-ОК от 28.04.08г., №47/3 от 28.04.08г. заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» в соответствии с заданием (приложение №1) и сметой (приложение№2) разработанным «Предприятием», выполнить инженерно-геодезические изыскания (лот№1) по объекту: «Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки. Водоснабжение п.Керамзитный»

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города,«Предприятие» осуществляет надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет : 188 184 ( Сто восемьдесят
восемь тысяч сто восемьдесят четыре ) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%

28 706 (Двадцать восемь тысяч семьсот шесть) рублей.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости,
указанной в п. 1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4Оплата инженерно-геодезических изысканий производится «Муниципальным

заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п. 1.2 настоящего

муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится

«Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п. 1.3 настоящего

муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

2.Платежн и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления
«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального
контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится после получения
положительного заключения госэкспертизы по мере выделения средств из
бюджета города.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем
перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный
счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

З.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

  1. Выполнить работы в срок 9 дней при условии выполнения п.2.1 При
    задержке передачи задания, необходимых исходных данных и предоплаты, срок
    выдачи документации переносится на дни задержки.

  2. Передать «Предприятию» готовую документацию по акту сдачи-приемки
    работ.

3.2 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия
«Муниципального заказчика».

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения
работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан
оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой,
действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по
муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

  1. «Подрядчик» имеет право привлекать за свой счет субподрядчиков для
    выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

  2. «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную
    документацию по замечаниям госэкспертизы.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и
качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального
контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от
имени «Предприятия».

  1. Оказать содействие «Муниципальному заказчику» в согласовании
    землеустроительного дела в установленном порядке.

  2. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

В случае мотивированного отказа «Предприятие» от приемки документации

сторонами составляется трехсторонний: акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

5.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-и экземплярах . акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика». «Предприятия».

6.2 Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями, указанными в п. 1.1 настоящего контракта, но не выше цены, указанной в п. 1.2.

7.0бстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

  1. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту
    отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
    неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более
    трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или
    приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в
    течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения
    муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

  2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от
    проведения взаимных расчетов.

  3. При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального
    заказчика» . последний обязуется оплатить «Подрядчику» и «Предприятию»
    стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки
    по мере выделения средств из бюджета города.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

10.Особые условия.

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - ДРГХ Администрации города Кургана, 640000, г.Курган пл. им. В.И.Ленина

«Подрядчик»- ООО «Неил» г.Тюмень ул.Комбинатская д.50, корп., оф.207 ИНН 724107379 КПП 720401001 р/с 40702810700990003277 в «Запсибкомбанк» ОАО г.Тюмень БИК 047130639 к/с 30101810100000000639

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г.Курган ул.Кирова 85/1

«Муниципальный заказчик»

Первый заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г. Якушев

«Подрядчик»

Директор ООО «Невил» К.А. Мелихов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку