Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.07.2008 № 3783 Об утверждении муниципального контракта на поставку машины стиральной, монтаж и пусконаладочные работы для МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  3783
Дата:  17.07.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»_________июля 2008_________ г. N__3783___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на поставку машины стиральной, монтаж и пусконаладочные работы для МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005года, Положением о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 18.06.2008 года №171, протоколом №99/2-ОА от 23.06.2008г. года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт на поставку машины стиральной, монтаж и пуско-наладочные работы № 108 от 07.07.008г. между ООО «Спецрембытстрой»» и МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» в сумме 468000,00 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента развития

городского хозяйства А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Кургана

от 17.07.2008г. № 3783

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 108

на поставку машины стиральной, монтаж и пусконаладочные работы для МУ

«Городская больница скорой медицинской помощи».

г. Курган «07» июля 2008г.

Муниципальное учреждение «Городская больница скорой медицинской помощи» в лице главного врача Верёвкина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», исполнитель муниципального заказа ООО «Спецрембытстрой», в лице генерального директора Трофимова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность по поставке, монтажу и пусконаладочным работам 2-х новых стиральных машин (далее по тексту - Товар), согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1). В спецификации в обязательном порядке отражается наименование (при необходимости марка, характеристика), объем и технические характеристики поставляемого Товара и его стоимость.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров Заказчику по следующему адресу: город Курган, улица Кирова, 65.

  1. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет 468000руб.00 коп. (Четыреста шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС. Поставка осуществляется в соответствии с протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №99/2-ОА от «23» июня 2008 года, за счет средств бюджета.

Цена поставляемого Товара по настоящему Контракту является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки товара Заказчику, монтажа и пусконаладочных работ.

2.3 Оплата за товар производится перечислением предоплаты в размере 30% от стоимости контракта .

2.4. Окончательный расчет за товар по контракту производится Получателем в течение 10 рабочих дней с момента (даты) поставки Товара, качество которого соответствует предъявляемым требованиям.

2.5. Проверка количества и комплектности Товара осуществляется Заказчиком при получении Товара. Подпись представителя Заказчика в накладной на получение Товара является подтверждением того, что Товар получен полностью укомплектованным и принят по количеству.

2.6. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком поставляемого Товара - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  1. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1.Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в срок до 10 дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3.2. Досрочная поставка Товара возможна по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.3. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

  1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

    1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

    2. Поставщик несет обязанность по доставке товара собственным транспортом либо организует доставку товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несет Поставщик.

    3. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение 1)

    4. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемых товаров установленным стандартам.

    5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость товара по настоящему Контракту.

    6. Приемка товара Заказчиком осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами.

При приемке товара Заказчиком, товар должен быть осмотрен им в течение 3 дней с момента поставки на предмет соответствия его количества условиям настоящего Контракта.

В этот же срок Заказчик обязан произвести проверку поставленного товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии.

    1. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

  1. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте, и спецификации поставки товаров.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара заявленным в настоящем Контракте требованиям в течение гарантийного срока установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты поставки.

В случае выявления поставки некачественного товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного товара на доброкачественный товар в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

  1. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право муниципальной собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент передачи Товара.

6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных настоящим Контрактом Получатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств по настоящему Контракту, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2008г. и подлежит утверждению Постановлением Администрации г. Кургана.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все от нее разумные меры к устранению таких препятствий.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен на 4 листах в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и общего отдела Администрации г. Кургана.

9.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 дней с момента ее получения. При недостижении соглашения спор разрешается в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

9.6. Приложение является неотъемлемой частью настоящего контракта:

  • приложение 1: «Спецификация поставки товара»;

9.7. В целях оперативности исполнения условий Контракта допускается передача подписанных документов (Контракта, счета - фактуры, накладных, счетов на оплату и др. документов) посредством факсимильной связи. При этом указанные документы (копии) имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами экземплярами документов с синей печатью и подписью уполномоченного лица (оригиналов)

9.8. Уступка права требования по настоящему Контракту без согласия Заказчика не допускается.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Поставщик

МУ «Городская больница скорой ООО «Спецрембытстрой»

медицинской помощи» 640000, г. Курган, ул. Пушкина, 108/ III

640000, г.Курган, ул.Кирова, 65 ИНН 4501013167 ОГРН 1024500530372

УФК по Курганской области (ФКК р.сч № 40702810332020000979

Администрации г.Кургана, МУ «Городская Курганское ОСБ №8599 г.Курган

больница скорой медицинской помощи») к.сч № 30101810100000000650

р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ БИК 043735650

Банка России по Курганской области КПП 450101001

л/с 02092092012, ИНН 4501027272 тел. (3522) 47-18-49 т/факс 47-18-48

___________________/В.И.Верёвкин/ __________________/В.В. Трофимов/

м.п. м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б. Родионова

Согласовано:

Финансово-казначейский комитет

Администрации города _________________________

Правовое управление

Администрации города ____________________________

Приложение №1 к

Муниципальному контракту

№108 от 07.07.2008г

Спецификация на поставку товара

Наименование товара: Стиральная машина, марки Л60-211

Количество: 2 (Две) штуки

Техническая характеристика

Наименование показателя

Загрузочная масса, кг

60

Геометрический объем внутреннего барабана, л

600

G- фактор:

при стирке

0,7-0,85

при отжиме

10

Вид обогрева

пар

Номинальная мощность, кВт

электродвигателя привода

2,8/1,0/4,5

элементов нагрева

---

Остаточная влажность после отжима, %

110

Эффект стирки (стиральная способность), %

30

Вид управления технологическим процессом

Ручной

Габаритные размеры, мм

длина

1640

ширина

1260

высота

1650

Масса (в упаковке), кг

750

Удельный расход

Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг.

0,075

Удельный расход воды, л/кг.

30 30

Удельный расход пара, кг/кг

0,9

Требования к подносящим коммуникациям

Подвод холодной и горячей воды, Ду,мм

15

Условный проход клапана пара , Ду, мм

15

Слив, Ду, мм

65

Давление холодной и горячей воды, МПа

0,2-0,4

Давление пара, МПа

0,2-0,4

Напряжение электросети, В(50Гц)

380

Поставщик: ООО «Спецрембытстрой» В.В. Трофимов

Заказчик: МУ «Городская больница скорой

медицинской помощи» г. Курган В.И. Веревкин

Возврат к списку