Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 03.09.2008 № 5007 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  5007
Дата:  03.09.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_03_»_______сентября 2008_______ г. N__5007___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 179/2-ОА от 18.08.2008г.) Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 35 от 01 сентября 2008 года, заключенный между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана и ООО «Курганские подземные коммуникации» на выполнение работ по газификации (газопровод к жилым домам по улицам К. Мяготина, Тобольная, Пушкина, 9 Января (парк Победы) в городе Кургане стоимостью 5316349,68 рублей за счет средств бюджета города Кургана (прилагается).

  2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Финансово-казначейский Комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

От 03. 09. 2008г. № 5007

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 35

на выполнение работ по газификации (газопровод к жилым домам по улицам

К. Мяготина, Тобольная, Пушкина, 9 Января (парк Победы) в городе Кургане).

г. Курган « 01 » сентября 2008 г.

«Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана» в лице заместителя директора Департамента Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО «Курганские подземные коммуникации» в лице генерального директора Балахнина С.Л., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501109768-006982-1 от 16.01.2006г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по газификации (газопровод к жилым домам по улицам К. Мяготина, Тобольная, Пушкина, 9 Января (парк Победы) в городе Кургане) в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной проектным институтом ООО «Кургантрансмашпроекр-Р». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 5316349,68 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 68 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 179/2-ОА от 18.08. 2008г.).

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2, 5.2 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней с момента получения аванса;

  • завершение работ - в течение 40 дней с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

«Муниципальный заказчик» - _______________ «Подрядчик» - __________________

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать организации (исполнителю) осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.По результатам проведенного конкурса заключить договор с организацией (исполнителем) на осуществление технического надзора за выполняемыми работами.

4.1.4.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик» - _______________ «Подрядчик» - __________________

  1. Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

    1. «Муниципальный заказчик» и организация (исполнитель), осуществляющие технический надзор за выполняемыми работами, организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и организации (исполнителя), осуществляющих технический надзор за выполняемыми работами.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

«Муниципальный заказчик» - _______________ «Подрядчик» - __________________

9. Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 4501081022 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик» - 640022, г. Курган, ул. Куйбышева, 161а.

р/с № 40702810000000001024 в ОАО АКИБ «Курган» г. Курган

к/с № 30101810700000000830 ИНН 4501109768 КПП 450101001 БИК 043735830

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития городского

хозяйства Администрации города Кургана С.Л.Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Курганские подземные коммуникации» С.Л.Балахнин

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку