Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 14.10.2008 № 6089 Об утверждении муниципального контракта №146 на выполнение работ по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  6089
Дата:  14.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_14_»_______октября 2008________ г. N__6089___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта146

на выполнение работ по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана

В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №146 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Тепловодомонтаж» на выполнение работ по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель

Администрации города Кургана

А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «14»_10_ 2008г.№_6089_

Муниципальный контракт № 146

на выполнение работ перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б

пос. Увал города Кургана

г.Курган «_10_» ___10___ 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Тепловодомонтаж» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Игнатьева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

1.2.Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 242-К от 29.09.2008 года.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 147 043,70 (Сто сорок семь тысяч сорок три) руб. 70 коп., согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

3.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам, в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам, включенным в локальный сметный расчет (в т.ч., включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой, включенных в локально-сметный расчет), но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

. Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Е.А. Игнатьев

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало проведения работ - в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

4.2.Окончание работ - до 31.12.2008 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по перекладке водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал города Кургана.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

  • 5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом, ГОСТ, СНиП и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.3.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.4.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Расчеты по настоящему контракту

6.1.Оплата за выполненные работы Исполнителю производится Муниципальным заказчиком, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель предоставляет на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

7. Ответственность сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со дня, действующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Е.А. Игнатьев

7.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2.За ненадлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию - ухудшение его состояния или разрушений.

7.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

7.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчета в соответствии с законодательством.

8. Заключительные Положения

8.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

8.2.Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Все спорные вопросы при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству города Кургана

ООО «Тепловодомонтаж»

640022г. Курган, ул. М.Горького, 204

тел. 50-84-24

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

ИНН 4501134147 КПП 450101001

ОГРН 1074501007074 Р/с 40702810801140000006 в ЗАО «Русь-Банк», г. Курган, ул. К. Мяготина, 120

БИК 046577972, К/С 30101810600000000972

KTVM@inbox.ru

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

Е.А. Игнатьев

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

Приложение №1

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Администрации города Кургана,

Генеральный директор

директор Департамента по управлению жилищно-

ООО «Тепловодомонтаж»

коммунальным хозяйством и благоустройству

_______________________ Ю.В. Коев

_________________ Е.А. Игнатьев

"___"_________________2008 г.

"____" ______________2008 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Перекладка водопровода на жилой дом по ул. Трактовая, 1Б пос. Увал

 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 

 

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________

___________________________147 043,70

руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________

___________________________21,673

тыс.руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________

___________________________________________________________66,78

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

№ пп

Обоснова-ние

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Общая масса обору-дования, т

Всего

В том числе

Обору-дование

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1. Новый Раздел

1

ТЕР01-01-003-14

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.49 Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
НР, (1517,33 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1699,14 руб.)
СП, (849,57 руб.): 50% от ФОТ (1699,14 руб.)

1000 м3 грунта

0,385

4401,13

116,44

4284,7

412,12

 

1694,44

44,83

1649,61

158,66

14,927

5,75

 

2

ТЕР01-02-068-01

Водоотлив: из траншеи при производстве работ.
НР, (11039,15 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (14679,72 руб.)
СП, (6605,87 руб.): 45% от ФОТ (14679,72 руб.)

100 м3 мокрого грунта

1,6

2259,43

 

2259,43

1098,78

 

3615,09

 

3615,09

1758,05

 

 

 

3

ТЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
НР, (763,3 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1015,03 руб.)
СП, (456,76 руб.): 45% от ФОТ (1015,03 руб.)

100 м3 грунта

0,088

1381,38

1381,38

 

 

 

121,56

121,56

 

 

177,1

15,58

 

4

ТЕР23-01-001-01

Устройство основания песчаного под трубу.
НР, (781,6 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (639,61 руб.)
СП, (569,25 руб.): 89% от ФОТ (639,61 руб.)

10 м3 основания

0,88

1126,17

83,13

31,04

3,92

 

991,03

73,15

27,32

3,45

10,2

8,98

 

5

ТЕР22-01-021-03

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
НР, (1387,9 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1135,76 руб.)
СП, (1010,83 руб.): 89% от ФОТ (1135,76 руб.)

1 км трубопровода

0,055

75172,54

2090,62

3597,24

382,47

 

4134,49

114,98

197,85

21,04

225,04

12,38

 

6

ТЕР22-06-005-03

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
НР, (326,32 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (267,04 руб.)
СП, (237,67 руб.): 89% от ФОТ (267,04 руб.)

1 врезка

1

173,83

23,73

116,52

8,25

 

173,83

23,73

116,52

8,25

2,23

2,23

 

7

ТЕР22-06-001-03

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
НР, (271,42 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (222,11 руб.)
СП, (197,68 руб.): 89% от ФОТ (222,11 руб.)

1 км трубопровода

0,055

733,01

483,65

 

 

 

40,32

26,6

 

 

56,7

3,12

 

8

ТЕР01-02-061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
НР, (462,65 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (615,23 руб.)
СП, (276,85 руб.): 45% от ФОТ (615,23 руб.)

100 м3 грунта

0,088

837,23

837,23

 

 

 

73,68

73,68

 

 

111,78

9,84

 

9

ТЕР01-01-034-02

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (281,26 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (314,96 руб.)
СП, (157,48 руб.): 50% от ФОТ (314,96 руб.)

1000 м3 грунта

0,385

1863,77

 

1863,77

97,97

 

717,55

 

717,55

37,72

 

 

 

10

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
НР, (600,97 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (450,23 руб.)
СП, (427,72 руб.): 95% от ФОТ (450,23 руб.)

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,175

2666,76

125,92

2514,49

182,18

 

466,68

22,04

440,04

31,88

15,72

2,75

 

11

 

Песок природный

м3

17,5

148

 

 

 

 

2590

 

 

 

 

 

 

12

ТЕР27-04-014-01

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
НР, (364,24 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (272,88 руб.)
СП, (259,24 руб.): 95% от ФОТ (272,88 руб.)

1000 м2 покрытия

0,035

41522,18

459,6

4775,18

474,12

 

1453,28

16,09

167,13

16,59

55,44

1,94

 

13

ТЕР27-06-023-01

Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня
НР, (97,75 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (73,23 руб.)
СП, (69,57 руб.): 95% от ФОТ (73,23 руб.)

1000 м2 покрытия

0,035

16448,13

156,18

1071,27

94,38

 

575,68

5,47

37,49

3,3

18,31

0,64

 

14

 

Щебень

м3

7

346

 

 

 

 

2422

 

 

 

 

 

 

15

ТЕР27-07-001-03

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
НР, (384,18 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (287,82 руб.)
СП, (273,43 руб.): 95% от ФОТ (287,82 руб.)

100 м2 покрытия

0,35

5920,93

98,22

83,91

0,25

 

2072,33

34,38

29,37

0,09

10,21

3,57

 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

21141,96

556,51

6997,97

2039,03

 

66,78

 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

102036,43

4646,85

33800,18

17025,9

 

66,78

 

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

В ценах 2008г. 2 кв. ОЗП=8,35; ЭМ=4,83; ЗПМ=8,35; МАТ=4,68 (Поз. 1, 9, 11, 2-3, 8, 4-7, 10, 12-15)

80894,47

4090,35

26802,23

14986,87

 

 

 

Накладные расходы

18278,07

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

11391,9

 

 

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

 

 

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

26734,55

 

 

 

 

5,75

 

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

35105,9

 

 

 

 

 

 

Земляные работы, выполняемые ручным способом

3589,81

 

 

 

 

25,42

 

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

30698,71

 

 

 

 

26,71

 

Автомобильные дороги

35577,43

 

 

 

 

8,9

 

Итого

131706,4

 

 

 

 

66,78

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Материалы

63589,4

 

 

 

 

 

 

Машины и механизмы

33800,18

 

 

 

 

 

 

ФОТ

21672,75

 

 

 

 

 

 

Накладные расходы

18278,07

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

11391,9

 

 

 

 

 

 

(МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

15336,3

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по смете

147042,7

 

 

 

 

66,78

 

Составил

Проверил

Возврат к списку