Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.09.2008 № 5063 Об утверждении муниципального контракта №90 на выполнение работ по ремонту линии наружного освещения в пос. Сиреневом г. Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  5063
Дата:  05.09.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»_______сентября 2008_______ г. N__5063___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №90

на выполнение работ по ремонту линии наружного освещения

в пос. Сиреневом г. Кургана

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт № 90 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и муниципальным унитарным предприятием города Кургана «Городские электрические сети» на выполнение работ по ремонту линии наружного освещения в пос. Сиреневом г. Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Уличное освещение», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель

Администрации города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «05»__09_ 2008г.№_5063_

Муниципальный контракт № 90

на выполнение работ по ремонту линии наружного освещения в пос. Сиреневом г. Кургана

г.Курган 29.07.2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Городские электрические сети» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Коробова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работы по ремонту линии наружного освещения ВЛИ НО-0,4 кВ на ул. Пригородная, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Лесопарковая (от ул. Пригородная до ул. Центральная - правая сторона) в пос. Сиреневом, г. Кургана, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

1.2.Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 117/3-ОК от 14 июля 2008 года.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 196 708,36 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот восемь) руб. 36 коп., согласно локально-сметного расчета №4/1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение). Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по ремонту линии наружного освещения ВЛИ НО-0,4 кВ на ул. Пригородная, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Лесопарковая (от ул. Пригородная до ул. Центральная - правая сторона) в пос. Сиреневом, г. Кургана, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ.

3.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам, включенным в локально-сметный расчет (в т.ч., включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой включенных в локально-сметный расчет), но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

П.В. Коробов

3.3.Муниципальный заказчик вправе изменять цену контракта, т.е. цена контракта может быть изменена, но не более чем на 10 (десять) процентов, и при условии потребности в дополнительных работах, связанных с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, либо прекращения потребности.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало проведения работ - в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

4.2.Окончание работ - 31 декабря 2008 года.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по ремонту линий наружного освещения ВЛИ НО-0,4 кВ на ул. Пригородная, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Лесопарковая (от ул. Пригородная до ул. Центральная - правая сторона) в пос. Сиреневом, г. Кургана.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым сметным расчетом; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 23-05-95; Правилами устройства электроустановок, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ от 6.10.1999 г.; Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства Энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6; Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденными Министерством ЖКХ РСФСР от 12.05.1988 г. № 120; Решением Курганской городской Думы от 20.06.2006 г. №174 «Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов города Кургана» и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2.3.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.4.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.5.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Расчеты по настоящему контракту

6.1.Финансирование производится Муниципальным заказчиком по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

7. Ответственность сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

П.В. Коробов

7.2.В случае не качественного исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику

неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со дня, действующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

7.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2.За ненадлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию - ухудшение его состояния или разрушений.

7.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

7.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчета в соответствии с законодательством.

8. Заключительные Положения

8.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

8.2.Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Все спорные вопросы при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству города Кургана

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Городские электрические сети»

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

П.В. Коробов

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Администрации города Кургана,

Генеральный директор

директор Департамента по управлению жилищно-коммунальным

муниципального унитарного предприятия города Кургана

хозяйством и благоустройству

«Городские электрические сети»

________________________ Ю.В. Коев

________________________ П.В. Коробов

"______"___________________2008 г.

"______"___________________2008 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/1

(локальная смета)

Ремонт линии наружного освещения ВЛИ НО-0,4 кВ пос. Сиреневй г. Кургана

Основание:

Сметная стоимость ___________________________________________________________

196 708,36

руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________

___________________________30453

руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1.

1

ТЕР33-04-014-01

Демонтаж светильников: с лампами накаливания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж в утиль ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 светильник

32

14,54

9,93

4,61

 

465

318

147

 

1,03

32,96

0,05

1,6

2

ТЕРм08-02-306-02 прим.

Установка изоляторов ТФ-20

шт.

6

117,02

19,13

97,89

7,89

702

115

587

47

1,96

11,76

0,62

3,72

3

ТЕРм08-02-152-07 прим.

установка крюков на опоре КН-18

100 шт.

0,06

53,79

19,82

32,52

1,4

3

1

2

 

2,06

0,12

0,22

0,01

4

ТЕР33-04-008-01

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: с помощью механизмов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 км неизолированного провода при 20 опорах

0,18

723,09

188,66

534,43

60,2

130

34

96

11

20,55

3,7

6,05

1,09

5

ТЕР33-04-008-04

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-008-1 (5 шт- 20*180/1000=1 шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 опора

1

14,99

4,01

10,98

0,98

15

4

11

1

0,45

0,45

0,11

0,11

6

ТЕР33-04-014-01

Установка светильников: с лампами накаливания
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 светильник

46

21,48

14,27

7,21

 

988

656

332

 

1,48

68,08

0,08

3,68

7

ТЕРм08-02-363-01

Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1

шт.

46

268,34

33,28

215,27

17,15

12344

1531

9902

789

3,41

156,86

1,37

63,02

8

ТЕРм08-03-573-04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350/ на опоре

шт.

2

76,42

23,46

50,38

3,35

153

47

101

7

2,37

4,74

0,36

0,72

9

ТЕРм08-03-574-03

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35

100 жил

0,04

1180,43

384,12

22,5

0,25

47

15

1

 

38,8

1,55

0,04

 

10

ТЕРм08-02-144-04

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 к действующей ВЛ

100 шт.

0,02

164,5

164,5

 

 

3

3

 

 

17,1

0,34

 

 

11

ТЕРм08-02-147-10

Кабели до 35 кв по установленным конструкциям с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля

0,1

1259,05

169,31

678,01

56,26

126

17

68

6

17,6

1,76

4,68

0,47

12

ТЕРм08-02-158-14

Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35

шт.

4

24,37

11,06

2,96

0,13

97

44

12

1

1,15

4,6

0,02

0,08

Раздел 2. Материалы, неучтённые в расценках.

13

СЦМ-110-0188

Изоляторы фарфоровые штыревые ТФ 20

шт.

6

9,95

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

14

СЦМ-110-0096

Крюки для крепления изоляторов КН-18

т

0,0051
0,85*6/1000

12694

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

15

СЦМ-201-0599

Кронштейны/ к светильнику НКУ

т

0,0138
13,8/1000

13305,34

 

 

 

184

 

 

 

 

 

 

 

16

СЦМ-507-0018

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2

т

0,012

88416,35

 

 

 

1061

 

 

 

 

 

 

 

17

ТСССЦМ-3477

Кабель с алюминиевыми жилами напряжением до 1000 В АВВГ-1-4х16

км

0,01

28342

 

 

 

283

 

 

 

 

 

 

 

18

ТСССЦМ-4104 прим.

Светильник НКУ-200

шт

46

42

 

 

 

1932

 

 

 

 

 

 

 

19

ТСССЦМ-4016 прим.

Лампы 200 Вт филипс

шт.

46

13,7

 

 

 

630

 

 

 

 

 

 

 

20

СЦМ-507-0227

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2.5 мм2

1000 м

0,18

993,47

 

 

 

179

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Оборудование.

21

 

Щит НО с однофазной группой учёта и ограничителем напряжения

шт

1

16738,32

 

 

 

16738

 

 

 

 

 

 

 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

36205

2785

11259

862

 

286,92

 

74,5

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

112737

23255

54381

7198

 

286,92

 

74,5

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

I кв. 2008г. ОЗП=8,35; ЭМ=4,83; ЗПМ=8,35; МАТ=4,68 (Поз. 1, 4-6, 13-15)

10819

7438

2244

88

 

 

 

 

I кв. 2008г. ОЗП=8,35; ЭМ=4,83; ЗПМ=8,35; МАТ=3,07 (Поз. 2-3, 7-12, 16-20)

64496

13032

40878

6248

 

 

 

 

Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6% (Поз. 21)

1004

 

 

 

 

 

 

 

Заготовительно- складские расходы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% (Поз. 21)

213

 

 

 

 

 

 

 

Накладные расходы

27998

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

95%*0,94 ФОТ (от 21903) (Поз. 2-3, 7-12)

19559

 

 

 

 

 

 

 

105%*0,94 ФОТ (от 8550) (Поз. 1, 4-6)

8439

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

18598

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

60%*0,85 ФОТ (от 8550) (Поз. 1, 4-6)

4361

 

 

 

 

 

 

 

65% ФОТ (от 21903) (Поз. 2-3, 7-12)

14237

 

 

 

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Строительные работы

25526

 

 

 

 

105,19

 

6,48

Итого Монтажные работы

115852

 

 

 

 

181,73

 

68,02

Итого Оборудование

17955

 

 

 

 

 

 

 

Итого

159333

 

 

 

 

286,92

 

74,5

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы

17146

 

 

 

 

 

 

 

Машины и механизмы

54381

 

 

 

 

 

 

 

Основная заработная плата

23255

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата машинистов

7198

 

 

 

 

 

 

 

Накладные расходы

27998

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

18598

 

 

 

 

 

 

 

Итого СМР для расчета лимитированных затрат

141378

 

 

 

 

 

 

 

ГСН-81-05-02-2001 п.2,7 :Производство работ в зимнее время. Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ 2,9%

4100

 

 

 

 

 

 

 

Итого

145478

 

 

 

 

 

 

 

Итого с оборудованием (17 955)

163433

 

 

 

 

 

 

 

Непредвиденные затраты 2%

3269

 

 

 

 

 

 

 

Итого с непредвиденными

166702

 

 

 

 

 

 

 

НДС 18%

30006,36

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по смете

196708,36

 

 

 

 

286,92

 

74,5

стр. 8 из 8

Возврат к списку