Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 08.09.2008 № 5093 Об утверждении муниципального контракта №____ на выполнение работ по монтажу септика по ул. Пугачева, 95 в г.Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  5093
Дата:  08.09.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_08_»_______сентября 2008_______ г. N__5093___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №____

на выполнение работ по монтажу септика по ул. Пугачева, 95 в г.Кургане

В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Курганское монтажное управление» на выполнение работ по монтажу септика по ул. Пугачева, 95 в г.Кургане, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель

Администрации города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «08»_09_ 2008г.№_5093_

Муниципальный контракт №___

на выполнение работ по монтажу септика по ул. Пугачева, 95 в г.Кургане

г.Курган 27 августа 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Курганское монтажное управление» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Печеркиной Натальи Александровны , действующего на основании Устава руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по монтажу септика по ул.Пугачева,95 в городе Кургане, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

1.2.Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 164/2-ОА от 11 августа 2008 года.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 2 226 067,49 (Два миллиона двести двадцать шесть тысяч шестьдесят семь) руб. 49 коп., согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по монтажу септика по ул. Пугачева, 95 в городе Кургане, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

3.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам, в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам, включенным в локальный сметный расчет (в т.ч., включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой, включенных в локально-сметный расчет), но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Н.А. Печёркина

3.3.Муниципальный заказчик вправе изменять цену контракта, т.е. цена контракта может быть изменена, но не более чем на 10 (десять) процентов, и при условии потребности в дополнительных работах, связанных с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, либо прекращения потребности.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало проведения работ - в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

4.2.Окончание работ - до 31.12.2008 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по ремонту септика по ул.Пугачева, 95 в городе Кургане.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом, ГОСТ, СНиП и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.3.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.4.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Расчеты по настоящему контракту

6.1.Оплата за выполненные работы Исполнителю производится Муниципальным заказчиком, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель предоставляет на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

7. Ответственность сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со дня, действующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Н.А. Печёркина

7.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2.За ненадлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию - ухудшение его состояния или разрушений.

7.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

7.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчета в соответствии с законодательством.

8. Заключительные Положения

8.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

8.2.Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Все спорные вопросы при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству города Кургана

ООО «Курганское монтажное управление»

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

г. Курган, пр.Конституции,29,

тел.489389 ИНН 4501113732, КПП 450101001, ОГРН 1054500010730, р/с 40702810732000106723 БИК 043735650 Курганское ОСБ № 8599 Кор/сч. № 30101810100000000650

Директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

Н.А. Печёркина

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Администрации города Кургана,

Директор

директор Департамента по управлению жилищно-коммунальным

ООО "Курганского монтажного управления"

хозяйством и благоустройству

______________________________ Ю.В. Коев

_________________________ Н.А. Печёркина

"_________" _______________________2008 г.

"_____"____________________2008 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт дворовых канализационных сетей и изготовление, монтаж септика по ул.Пугачева, 95

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________

2 226 067,49

руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________

___________________________213,754

тыс.руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________

___________________________________________________________967,42

чел.час

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕР01-01-004-05

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

1,0245
(4,5*3*11+200*4,38)/1000

4772,91

100,31

4672,6

658,1

4889,85

102,8

4787,08

674,23

12,86

13,18

58,76

60,2

2

ТЕР01-02-068-02

Водоотлив: из котлованов

100 м3 мокрого грунта

1,485
4,5*3*11/100

2686,03

 

2686,03

1306

3988,75

 

3988,75

1939,78

 

 

115,57

171,62

3

ТЕР01-02-068-01

Водоотлив: из траншей

100 м3 мокрого грунта

8,76
4,38*200/100

2259,43

 

2259,43

1099

19792,61

 

19792,6

9625,31

 

 

97,21

851,56

4

ТЕР08-01-002-01

Устройство основания песчаного

1 м3 основания

3

141,18

7,02

22,84

2,35

423,54

21,06

68,52

7,05

0,9

2,7

0,21

0,63

5

ТЕР08-01-002-02

Устройство основания щебеночного

1 м3 основания

6

281,57

7,86

22,84

2,35

1689,42

47,16

137,04

14,1

0,99

5,94

0,21

1,26

6

ТЕР09-02-001-04

Монтаж септиков

1 т конструкций

9,8

2218,4

337,65

1686,58

128,5

21740,32

3309

16528,5

1259,01

33,63

329,57

10,14

99,37

7

СЦМ-201-0781

Сварные конструкции

т

9,8

12324,63

 

 

 

120781,37

 

 

 

 

 

 

 

8

ТЕР08-01-003-07

Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя

100 м2 изолируемой поверхности

0,52

1415,61

201,61

77,73

 

736,12

104,8

40,42

 

21,2

11,02

0,2

0,1

9

ТЕР07-01-001-04

Монтаж пригруза, массой конструкций: более 3,5 т

100 шт.

0,04

19956,24

1711,89

14294,4

631,5

798,25

68,48

571,77

25,26

186,48

7,46

64,41

2,58

10

СЦМ-441-1241

Грузы железобетонные

м3

6,17

1270

 

 

 

7835,9

 

 

 

 

 

 

 

11

ТЕР09-02-001-04

Монтаж металлоконструкций колодцев

1 т конструкций

8,28
0,92*9

2218,4

337,65

1686,58

128,5

18368,35

2796

13964,9

1063,73

33,63

278,46

10,14

83,96

12

СЦМ-201-0780

Сварные конструкции 9 колодцев, масса сборочной единицы до 1.0 т

т

1,84
0,92*2

9492

 

 

 

17465,28

 

 

 

 

 

 

 

13

ТЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных

1 т конструкций

0,09
0,01*9

14741,69

304,28

750,18

71,76

1326,75

27,39

67,52

6,46

32,37

2,91

5,83

0,52

14

ТЕР09-06-001-01

Монтаж люков

1 т конструкций

0,18
0,02*9

979,09

763,35

173,63

6,22

176,24

137,4

31,25

1,12

89,49

16,11

1,22

0,22

15

СЦМ-103-0754

Люки для колодцев

шт.

9

1043

 

 

 

9387

 

 

 

 

 

 

 

16

ТЕР22-01-011-07

Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм

1 км трубопровода

0,2

304438,47

5294,08

17373,5

1655

60887,69

1059

3474,69

330,96

512

102,4

132,43

26,49

17

ТЕР22-06-005-06

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм
487,26 = 598,06 - 277,00 x 0,4

1 врезка

20

487,26

62,58

390,76

31,24

9745,2

1252

7815,2

624,8

5,72

114,4

2,8

56

18

ТЕР01-01-034-02

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,914
1,024-0,11

1863,77

 

1863,77

97,97

1703,49

 

1703,49

89,54

 

 

6,71

6,13

19

ТЕР01-01-031-02

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,11

3055,36

 

3055,36

160,6

336,09

 

336,09

17,67

 

 

11

1,21

20

ТЕР01-01-031-10

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2

1000 м3 грунта

0,11

2566,5

 

2566,5

134,9

282,32

 

282,32

14,84

 

 

9,24

1,02

21

ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3

0,8
400*0,2/100

4438,88

195,46

4206,53

284,5

3551,1

156,4

3365,22

227,59

24,19

19,35

20,6

16,48

22

СЦМ-408-0003

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм

м3

80

158

 

 

 

12640

 

 

 

 

 

 

 

23

ТЕРр68-15-04

Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм

100 м2

0,8

10429,67

662,37

784,66

84,22

8343,74

529,9

627,73

67,38

79,9

63,92

6,51

5,21

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

326889,38

9611

77583,1

15988,8

 

967,42

 

1384,56

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

1590715,25

80248

388691

133507

 

967,42

 

1384,56

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол МВК №1-08 от 29.03.2008г ОЗП=8,35; ЭМ=5,01; ЗПМ=8,35; МАТ=4,68 (Поз. 1, 18-20, 2-5, 8, 6-7, 11-15, 9-10, 16-17, 21-23)

1263825,87

70637

311108

117518

 

 

 

 

Накладные расходы

185371,68

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

80%*0,94 ФОТ (от 96568,5) (Поз. 2-3)

72619,51

 

 

 

 

 

 

 

90%*0,94 ФОТ (от 71808,5) (Поз. 6-7, 11-15)

60749,99

 

 

 

 

 

 

 

95%*0,94 ФОТ (от 7507,07) (Поз. 1, 18-20)

6703,81

 

 

 

 

 

 

 

104%*0,94 ФОТ (от 4987,29) (Поз. 23)

4875,57

 

 

 

 

 

 

 

122%*0,94 ФОТ (от 1621,65) (Поз. 4-5, 8)

1859,71

 

 

 

 

 

 

 

130%*0,94 ФОТ (от 28055,34) (Поз. 9-10, 16-17)

34283,63

 

 

 

 

 

 

 

142%*0,94 ФОТ (от 3206,07) (Поз. 21-22)

4279,46

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

119890,83

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

45%*0,85 ФОТ (от 96568,5) (Поз. 2-3)

36937,45

 

 

 

 

 

 

 

50%*0,85 ФОТ (от 7507,07) (Поз. 1, 18-20)

3190,5

 

 

 

 

 

 

 

60% ФОТ (от 4987,29) (Поз. 23)

2992,37

 

 

 

 

 

 

 

80%*0,85 ФОТ (от 1621,65) (Поз. 4-5, 8)

1102,72

 

 

 

 

 

 

 

85%*0,85 ФОТ (от 72591,23) (Поз. 6-7, 11-15, 9-10)

52447,16

 

 

 

 

 

 

 

89%*0,85 ФОТ (от 27272,61) (Поз. 16-17)

20631,73

 

 

 

 

 

 

 

95%*0,85 ФОТ (от 3206,07) (Поз. 21-22)

2588,9

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1895977,76

 

 

 

 

967,42

 

1384,56

НДС 18%

341276

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по смете

2 237 253,76

 

 

 

 

967,42

 

1384,56

Поправочный коэффициент (до 2226067,49 руб.)

0,99

 

 

 

 

 

 

 

Всего по смете с учетом поправочного коэффициента

2 226 067,49

 

 

 

 

 

 

 

Возврат к списку