Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 31.07.2008 № 4201 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ «Детский сад №8»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  4201
Дата:  31.07.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_31_»_________июля 2008_________ г. N__4201___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ «Детский сад №8»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципальных заказов №92/2-ОА от 23 июня 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №30 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ «Детский сад №8», между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детский садов №3» и МУП «УКС Администрации города Кургана», ООО «Империал» в сумме 1179615,15 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики.

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

Директор Департамента развития

городского хозяйства А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 31.07. 2008г. № 4201

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 30

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ«Детский сад № 8».

г. Курган « 07» июля 2008 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов № 3», в лице директора Худяковой Т.Л., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»

ООО «Империал» в лице генерального директора Закояна А.Р., действующего на основании Устава и лицензии №ГС-5-66-01-27-0-4501122871-010727-1 от 27.03.2008г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту кровли муниципального учреждения МДОУ«Детский сад № 8»

в г. Кургане в соответствии со сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 1179615,15 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 15 копеек согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол №92/2-ОА от 23 июня 2008г).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2,6.2 настоящего муниципального контракта.

    1. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2, 6.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - _______________

«Подрядчик» - ______________

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение полутора месяцев с даты получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. Предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3 на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - _______________

«Подрядчик» - ______________

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

      1. В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

      2. Обеспечить «Муниципального заказчика» сметной документацией.

      3. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

      4. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

    2. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

6.3. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    1. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

    3. Расторжение муниципального контракта.

      1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

      2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

    9. Срок действия муниципального контракта.

    9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

    «Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - _______________

    «Подрядчик» - ______________

    10. Особые условия.

    10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

    10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных

    с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

    10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

    10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

    11. Юридические адреса сторон.

    «Муниципальный заказчик» МУ «Центр бухгалтерского учета детский садов №3»

    640000, г. Курган ул. М. Горького 32, л/с 02091091012, открыт в УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана) р/с 40204810200000000463, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган БИК 043735001, ИНН 4501025469

    КПП 450101001

    «Подрядчик» ООО «Империал», 640007 г. Курган ул. Панфилова 23А, р/с 40702810200000000372, к/с 30101810000000000844 в ЗАСКБ «Надежность» ОАО г. Курган, БИК 043735844, ИНН 4501122871, КПП 450101001

    «Предприятие» МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г. Кургана ул. Кирова 85/1, р/с 40702810500000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган, к/с 30103810400000000358, БИК 043735358, ИНН 4501022644, КПП 450101001

    «Муниципальный заказчик»

    Директор МУ «ЦБУДС № 3» Т.Л.Худякова

    «Подрядчик»

    Генеральный директор ООО «Империал» А.Р. Закоян

    «Предприятие»

    Директор МУП «УКС Администрации

    г. Кургана» А.А.Беломестнов

    Управляющая делами Администрации

    города Кургана В.Б.Родионова

    СОГЛАСОВАНО:

    УТВЕРЖДАЮ:

    Директор МУП "УКС Администрации г. Кургана"

    _____________________А.А. Беломестнов

    __________________________

    " _____ " ________________ 2008 г.

    "____" ______________200_ г.

    МДОУ "Детский сад № 8"

     

     

    (наименование стройки)

     

    ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

    (локальная смета)

    на

    Капитальный ремонт кровли

     

     

     

    (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     

     

    Основание: дефектный акт

    Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________

    ___________________________1214650

    руб.

    Средства на оплату труда ___________________________________________________________

    ___________________________87910

    руб.

    Сметная трудоемкость ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________1167,17

    чел.час

    Составлена в текущих ценах по состоянию на 1квартал 2008 г. Для предприятий с упрощенной системой налогооблажения

    № пп

    Обоснование

    Наименование

    Ед. изм.

    Кол.

    Стоимость единицы, руб.

    Общая стоимость, руб.

    Т/з осн.
    раб.на ед.

    Т/з осн.
    раб.
    Всего

    Т/з мех. на ед.

    Т/з мех.
    Всего

    Всего

    В том числе

    Всего

    В том числе

    Осн.З/п

    Эк.Маш

    З/пМех

    Осн.З/п

    Эк.Маш

    З/пМех

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    Раздел 1. Новый Раздел

    1

    ТЕРр58-17-02

    Разборка покрытий кровель: из листовой стали

    100 м2 покрытий кровель

    10,255

    82,26

    81,82

    0,44

     

    844

    839

    5

     

    10,49

    107,58

     

     

    2

    ТЕР09-04-002-01

    Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
    КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
    Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

    100 м2 покрытия

    10,255

    14106,83

    356,81

    959,02

    47,14

    144665

    3659

    9835

    483

    40,825

    418,66

    3,6625

    37,56

    3

    ТЕР12-01-015-03

    Устройство пленки подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) типа "Ютакон"
    92,59 = 104,89 - 30,00 x 0,41
    КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
    Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

    100 м2 изолируемой поверхности

    10,255

    108,89

    78,8

    30,09

    2,06

    1117

    808

    309

    21

    9,016

    92,46

    0,2625

    2,69

    4

    прайс

    Пленка "Ютакон" 35,96руб:1,18:4,68х1,12=7,29руб

    м2

    1128,05
    1025,5*1,1005

    8,72

     

     

     

    9837

     

     

     

     

     

     

     

    5

    ТЕРр58-19-06

    Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами

    100 м покрытий

    1,645

    10289,23

    1001,85

    25,84

    4,7

    169256

    1648

    43

    8

    117,45

    193,21

    0,6

    0,99

    6

    ТЕРр58-18-01

    Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм

    100 м2 сменяемой обрешетки

    3,77

    734,07

    362,86

    17,71

     

    2767

    1368

    67

     

    45,7

    172,29

    0,18

    0,68

    7

    ТЕРр58-02-03

    Разборка слуховых окон: треугольных

    100 окон

    0,03

    1106,39

    1098,9

    7,49

     

    33

    33

     

     

    138,4

    4,15

     

     

    8

    ТЕР10-01-003-01

    Устройство слуховых окон
    КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
    Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

    1 слуховое окно

    3

    296,45

    65,03

    38,05

    1,75

    889

    195

    114

    5

    7,6245

    22,87

    0,275

    0,83

    9

    ТЕРр53-16-01

    Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной из керамического кирпича
    459,33 = 1 069,97 - 1 519,00 x 0,402

    1 м3 кладки

    0,3

    459,33

    283,47

    40,47

    5,12

    138

    85

    12

    2

    35,39

    10,62

    0,43

    0,13

    10

    ТЕРр58-10-01

    Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей, с вышки

    100 м

    1,065

    7574,82

    313,9

    12,5

     

    8067

    334

    13

     

    36,8

    39,19

    0,13

    0,14

    11

    ТЕРр58-10-06

    Смена частей водосточных труб: Воронки с вышки

    100 шт.

    0,15

    8056,91

    452,94

    7,69

     

    1209

    68

    1

     

    53,1

    7,97

    0,08

    0,01

    12

    СЦЭМ-031001

    Автогидроподъемники высотой подъема 12 м

    м-час

    8

    97,98

     

    97,98

    11,2

    784

     

    784

    90

     

     

     

     

    13

    ТЕРр58-10-05

    Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы)

    100 шт.

    0,15

    4483,91

    452,94

    7,69

     

    673

    68

    1

     

    53,1

    7,97

    0,08

    0,01

    14

    ТЕРр58-05-03

    Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

    100 м

    0,08

    4105,8

    1280,27

    32,83

     

    328

    102

    3

     

    150,09

    12,01

    0,32

    0,03

    15

    ТЕРр58-05-05

    Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью

    100 м

    0,22

    3394,64

    1366,59

    63,74

     

    747

    301

    14

     

    160,21

    35,25

    0,63

    0,14

    16

    ТЕР46-02-009-02

    Отбивка штукатурки с поверхностей: стен вентшахт

    100 м2

    0,392

    178

    178

     

     

    70

    70

     

     

    22,82

    8,95

     

     

    17

    ТЕР15-02-016-01

    Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен вентшахт
    КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
    Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

    100 м2 оштукатуриваемой поверхности

    0,392

    1901,12

    786,46

    128,29

    84,98

    745

    308

    50

    33

    86,71

    33,99

    7,5875

    2,97

    Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    189839

    9886

    11251

    642

     

    1167,17

     

    46,18

    Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    926416

    82549

    54343

    5361

     

    1167,17

     

    46,18

    Перевод в текущие цены ОЗП=8,35; ЭМ=4,83; ЗПМ=8,35; МАТ=4,68 (Поз. 1, 5-7, 10-15, 2-4, 8-9, 16-17)

    736577

    72662

    43091

    4719

     

     

     

     

    Накладные расходы

    52383

     

     

     

     

     

     

     

    83%*0,7 ФОТ (от 40569,65) (Поз. 1, 5-7, 10-15)

    23572

     

     

     

     

     

     

     

    86%*0,7 ФОТ (от 722,94) (Поз. 9)

    438

     

     

     

     

     

     

     

    90%*(0,9*0,7) ФОТ (от 34589,79) (Поз. 2)

    19610

     

     

     

     

     

     

     

    105%*(0,9*0,7) ФОТ (от 2852,36) (Поз. 17)

    1884

     

     

     

     

     

     

     

    110%*(0,9*0,7) ФОТ (от 582,66) (Поз. 16)

    405

     

     

     

     

     

     

     

    118%*(0,9*0,7) ФОТ (от 1669,42) (Поз. 8)

    1241

     

     

     

     

     

     

     

    120%*(0,9*0,7) ФОТ (от 6923,98) (Поз. 3-4)

    5233

     

     

     

     

     

     

     

    Сметная прибыль

    52439

     

     

     

     

     

     

     

    55%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2852,36) (Поз. 17)

    1198

     

     

     

     

     

     

     

    63%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1669,42) (Поз. 8)

    805

     

     

     

     

     

     

     

    65%*(0,85*0,9) ФОТ (от 6923,98) (Поз. 3-4)

    3442

     

     

     

     

     

     

     

    65%*0,9 ФОТ (от 40569,65) (Поз. 1, 5-7, 10-15)

    23735

     

     

     

     

     

     

     

    70%*(0,85*0,9) ФОТ (от 582,66) (Поз. 16)

    313

     

     

     

     

     

     

     

    70%*0,9 ФОТ (от 722,94) (Поз. 9)

    458

     

     

     

     

     

     

     

    85%*(0,85*0,9) ФОТ (от 34589,79) (Поз. 2)

    22488

     

     

     

     

     

     

     

    Итого по разделу 1 Новый Раздел

    1031238

     

     

     

     

    1167,17

     

    46,18

    Раздел 2. Вывоз мусора на свалку после разборки

    18

    СЦП1-3-26

    Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный

    1 т груза

    11,7

    3,34

     

     

     

    39

     

     

     

     

     

     

     

    19

    СЦП3-3-30-1

    Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1

    1 т

    11,7

    45,04

     

    45,04

     

    527

     

    527

     

     

     

     

     

    Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    566

     

    527

     

     

     

     

     

    Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    2830

     

    2830

     

     

     

     

     

    Перевод в текущие цены ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 (Поз. 18-19)

    2264

     

    2264

     

     

     

     

     

    Итого по разделу 2 Вывоз мусора на свалку после разборки

    2830

     

     

     

     

     

     

     

    ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

    Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

    190405

    9886

    11778

    642

     

    1167,17

     

    46,18

    Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

    929246

    82549

    56978

    5361

     

    1167,17

     

    46,18

    Накладные расходы

    52383

     

     

     

     

     

     

     

    Сметная прибыль

    52439

     

     

     

     

     

     

     

    Итого

    1034068,00

     

     

     

     

    1167,17

     

    46,18

    Возмещение НДС (ЭМ-ЗПМ+МАТ+НР*0,1712+СП*0,15+ТР)*0,18

    154471,00

     

     

     

     

     

     

     

    Итого

    1188539,00

     

     

     

     

     

     

     

    Снижение стоимости работ согласно муниципального контракта 0,7508%

    -8923,85

     

     

     

     

     

     

     

    Содержание МУП "УКС Администрации г. Кургана" 2,97%

    35035

     

     

     

     

     

     

     

    ВСЕГО по смете

    1214650,00

     

     

     

     

    1167,17

     

    46,18

    Составил

    Проверил

Возврат к списку