Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 14.07.2008 № 3646 Об утверждении муниципального контракта № 42 на выполнение работ по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  3646
Дата:  14.07.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_14_»_________июля 2008_________ г. N__3646___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 42 на

выполнение работ по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Единой комиссии по формированию и размещению муниципального заказа №102/1-ОА от 23 июня 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт № 42 от 7 июля 2008 года между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ООО «Курганское монтажное управление»» на выполнение работ по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане .

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актам выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Первый заместитель

Руководителя Администрации города Кургана,

директор Департамента развития

городского хозяйства А. Якушев

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от__14.07.2008г. №__3646_

Муниципальный контракт

на выполнение работ по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане № 42

г. Курган « 7» июля 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО «Курганское монтажное управление»,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Печеркиной Н.А, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане, согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта. (Приложение: 1)

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №102/1-ОА от 23 июня 2008 г. за счёт средств городского бюджета.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 734 014,0(семьсот тридцать четыре тысячи четырнадцать) рублей в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №102/1-ОА от 23 июня 2008 года.

2.2. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии c условиями муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), указанным в локальном сметном расчете, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта. Заказчик имеет право изменять цену муниципального контракта, т.е. цена муниципального контракта может быть изменена, но не более чем на 10 (десять) процентов, и при условии потребности в дополнительных работах, не вошедших в смету, но связанных с выполнением работ на объекте, предусмотренным муниципальным Контрактом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: - в течение 3-х рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

3.2. Окончание выполнения работ: - 01.09.2008г.

Муниципальный заказчик Исполнитель

___________________________________ _________________________________

4.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными Контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценок (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой) включенным в локальный сметный расчет, но не выше цены, указанной в п.2.1 Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счет средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Муниципального заказчика

4.3. Исполнитель не позднее 5-го числа каждого месяца предоставляет на подпись Муниципальному заказчику акты выполненных работ, счета- фактуры.

4.4. Оплата Муниципальным заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.Обязанности Исполнителя

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Производить работы по прокладке теплотрассы от ЦТП №64 к жилому дому ул. Мелькомбинат №6 в городе Кургане.

5.1.2. Обязан осуществить выполнение работ указанных в п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с СНиП.

5.2. Несет ответственность за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии в течение 1,5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК

6.Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1.Муниципальный заказчик обязан:

6.1.1. Принять результаты выполненных работ и оплатить Исполнителю услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель за каждый день просрочки исполнения обязательств уплачивает неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, и начисляет со дня, действующего после истечения установленного Контрактом сроком исполнения обязательств.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными
явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

В этом случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_______________________________________ __________________________________

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до
расторжения Контракта.

10.Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.3.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 01.09.2008 год, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.5.Контракт не подлежит продлению.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению ООО «Курганское монтажное управление»

жилищно-коммунальным 640008, г. Курган, пр. Конституции, 29

хозяйством и благоустройству ___________________________________________

640000, г.Курган, пл.Ленина ___________________________________________

ИНН 4501011089 ___________________________________________

___________________________________________

Заместитель Руководителя Директор

Администрации города Кургана,

директор Департамента

_____________________Ю.В.Коев ___________________________Н.А. Печеркина

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку