Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 15.08.2008 № 4597 Об утверждении муниципального контракта на выполнение проектных работ на установку автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  4597
Дата:  15.08.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_15_»_______августа 2008________ г. N__4597___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение проектных работ на установку автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципальных заказов №177-К от 07 июля 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №32 на выполнение проектных работ на установку автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детский садов №3» и МУП «УКС Администрации города Кургана», ООО «Барьер» в сумме 40943,00 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики.

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

Директор Департамента развития

городского хозяйства А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации г. Кургана

15 . 08.2008. №4597

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №32

на выполнение проектных работ на установку автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

г. Курган «15» июля 2008г.

Муниципальное Учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов №3», в лице директора Худяковой Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик».

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А.А. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие».

ООО «Барьер» в лице генерального директора Харланова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» в соответствии с заданием, разработанным «Предприятием» (Приложение №2), выполнение проектных работ для МДОУ «Детский сад №39» города Кургана в соответствии со сметной документацией (Приложение №1) по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению проектных работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города «Предприятие» осуществляет надзор за качеством выполняемых работ, ведет приемку работ на условиях предусмотренных муниципальным контрактом.

    1. Стоимость муниципального контракта составляет 40943,00 (сорок тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

В соответствии с протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 177-К от 07 июля 2008г. за счет средств бюджета города.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4 Оплата проектных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения из бюджета с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по актам приемки выполненных работ, по счет фактурам на выполненные работы.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.2 Выполнить работы в сроки:

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

- начало работ - с даты получения аванса;

-завершение работ в течение 30 дней с даты получения аванса.

3.3 Передать «Предприятию» готовую документацию по акту сдачи-приемки работ.

3.4 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия «Муниципального заказчика».

3.5 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.6 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям муниципального заказчика, предприятия.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия»

5.1.2 Осуществлять технический надзор за качеством выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.4. В течение 20-ти дней со дня получения документации «Предприятие» обязано ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Подрядчика» от приемки документации, сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. 2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-и экземплярах, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.3 При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по мере выделения средств из бюджета города.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт в ступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10.Особые условия.

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.3 Настоящий «Муниципальный контракт» составлен в 5-ти экземлярах.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета детский садов №3»

640000, г. Курган ул. М. Горького 32, л/с 02091091012, открыт в УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана) р/с 40204810200000000463, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган БИК 043735001, ИНН 4501025469

КПП 450101001

«Подрядчик»- ООО «Барьер» 640023 г. Курган, ул. Савельева, 92-66,

р/с 40702810932000108466, к/с 30101810100000000650, Курганское ОСБ №8599

г. Курган, БИК 043735650 ИНН 4510020467

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г. Курган,

ул. Кирова, 85/1, ФКК Администрации г.Курган ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40702810500000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр»

г. Кургана , к/с 30103810400000000358, БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС №3» Т.Л.Худякова

«Подрядчик»

Генеральный директор ООО «Барьер» Е.А. Харланов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

Согласовано:

Директор ООО «Барьер»

_________________Е.А.Харланов

___________________2008г.

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 32 от 15 июля 2008г.

Утверждаю:

Директор ЦБУДС № 3

_________________Т.Л.Худякова

____________________2008г.

Смета № ___

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских «Пожарная сигнализация, система оповещения, в зданиях детского сада (ул. К. Мяготина, 56а; ул. Р. Зорге, 1) в г. Кургане».

Наименование проектной (изыскательской) организации _________________________

Наименование организации заказчика ЦБУДС - 3

№ п/п

Показатели стоимости

Обоснование стоимости

Расчет стоимости

Стоимость

в тыс.руб.

Наименование работ, условия их выполнения , физические объемы в табличных измерителях. Наименование и техническая характеристика проектируемых объектов. № типовых проектов. Расчетная стоимость строительно-монтажных работ.

№ частей, разделов, глав, таблиц, Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства, № пунктов, указаний, прим. и доп. к ним.

а плюс вх; стоимость строительно-монтажных работ X

Х(%:100), количество X цена

в тыс. руб.

1

2

3

4

5

1.

Автоматические установки пожарной сигнализации. Системы оповещения людей о пожаре.

ул. Р. Зорге,1 S=490 кв.м.

ул. К. Мяготина, 56а

S=1900 кв.м.

СБЦ на проектные работы для строительства

Системы противопожарной и охранной защиты. 1999г. 3.4

0,75-на РП

0,5- идентичные здания

1,08- районный коэф.

1,5 - прим. №3 к таб.3

1,15- прим №4 к таб.3

19.06- индекс к 2008г

1.4:1.2- прим. №1 к таб. 4

(2304+972)х0.75

х0.5х1,08х1,5х1,15х19,06

1843х0,75х0,5х1,08х1,4х19.06

778х0.75х0,5х1,08х1,2х19,06

43,622

19.917

7,206

Итого:

70,745

Всего с учетом понижающих. к-та (0,57874) по резуль. аукциона

40943

Всего по смете: (сорок тысяч девятьсот сорок три) рублей

(сумма прописью)

Составитель сметы Колобов Ю.Н.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № к Муниципальному контракту

№32 от «15» июля 2008г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦБУДС № 3

«____»__________________2008г. «____»__________________2008г. ____________\_______________\

____________\_______________\

Задание на проектирование.

1.

Наименование проектируемого объекта

«Пожарная сигнализация, система оповещения, в зданиях детского сада (ул. К. Мяготина, 56а; ул. Р. Зорге, 1) в г. Кургане»

2.

Наименование заказчика

ЦБУДС № 3

3.

Основание для проектирования

Письмо № 270 от 27.03.2008. Администрация города Кургана Департамент социальной политики

4.

Место строительства

г. Курган

5.

Стадия проектирования

Рабочая документация

6.

Вид строительства

Новое строительство

7.

Требования к составу и объему проектно-сметной документации

Разработать проект установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, здания двухэтажные, рассчитаны на 230 мест.

Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

Проектные решения согласовать с эксплуатирующей организацией - МДОУ «Детский сад № 39», пожнадзором.

Кол-во предоставляемых экземпляров заказчику -5 шт.

Сметную документацию составить в базе 2001г., сводный сметный расчет представить в базовых и в текущих ценах с индексами перехода согласно протокола МВК.

Участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления. Защита рабочего проекта в экспортирующих и утверждающих инстанциях.

8.

Сроки и очередность строительства

СМР - 2008 - 2009г.

Заместитель директора МУП «УКС

Администрации города Кургана» А.В. Авдеев

Возврат к списку