Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 10.09.2008 № 5132 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту канализации МДОУ «Детский сад №120»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  5132
Дата:  10.09.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_10_»_______сентября 2008_______ г. N__5132___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту канализации МДОУ «Детский сад №120»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 171/1-ОА от 11-13.08.2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №7 на выполнение работ по капитальному ремонту канализации МДОУ «Детский сад №120» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детских садов №1» и ООО «Производственно-монтажное предприятие «Кифа» в сумме 270 600,00 руб. Источник финансирования - средства бюджета г.Кургана.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от 10.09.2008г. № 5132

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7

на выполнение работ по капитальному ремонту канализации

МДОУ«Детский сад № 120».

г. Курган «25» августа 2008 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов № 1», в лице директора Федоровой С.Я., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г.Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «Производственно-монтажное предприятие «Кифа» в лице директора Назаренко Е.А., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501119318-007355-1 от 02.05.2006г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту канализации муниципального учреждения МДОУ «Детский сад №120» в г. Кургане в соответствии со сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 270600 рублей (двести семьдесят тысяч шестьсот рублей) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол № 171/1-ОА от 11-13.08. 2008г. Лот № 2).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 1,47% от стоимости, указанной в п.1.2,6.2 настоящего муниципального контракта.

    1. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2, 6.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение четырёх недель с даты получения аванса.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - ________________________

«Подрядчик» - ____________________

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

      1. В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

      2. Обеспечить «Муниципального заказчика» сметной документацией.

      3. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

      4. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - ________________________

«Подрядчик» - ___________________

    1. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

6.3. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Предприятие» - ________________________

«Подрядчик» - __________________

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных

с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640018, г. Курган, ул. Советская, 152

УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС № 1»

р/с №40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001 ИНН 4501027681 КПП 450101001

«Предприятие» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 ИНН 4501022644 КПП 450101001 БИК 043735358

«Подрядчик» - 640008, г. Курган, ул. Кирова, 51 каб. 212.

р/с №40702810895000000695 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Курган

к/с № 30101810800000000895 ИНН 4501119318 КПП 451001001 БИК 043735895

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС № 1» С.Я.Федорова

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Директор ООО «Производственно-монтажное

предприятие «Кифа» Е.А. Назаренко

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

МДОУ г.Кургана "Детский сад №120"

 

СОГЛАСОВАНО:

 

 

(наименование стройки)

 

Приложение №1 к

Директор МУП "УКС Администрации г. Кургана"

муниципальному контракту от

___________________А.А. Беломестнов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

____________№___________

" _____ " ________________ 2008 г.

на

ремонт канализации

 

 

СОГЛАСОВАНО:

 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

Основание: дефектный акт

_______________________________

" _____ " ________________ 2008 г.

Сметная стоимость руб.

274 578

"______ " _______________2008 г.

Средства на оплату труда руб.

72778,6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.

при упрощенной системе налогообложения

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы

Общая стоимость

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1. Сантехнические работы

1

ТЕРр65-02-02
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в подвале
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на стесненность МДС81-35.2004 прил. таб. 3 п.2 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)

100 м трубопровода с фасонными частями

0,48

836,38

828,91

7,48

4,12

401

398

4

2

98,095

47,086

0,368

0,177

2

ТЕР16-04-001-02
ОЗП*1,3225; ЭМ*1,4375; ЗПМ*1,4375; ТЗ*1,3225; ТЗМ*1,4375

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм в подвале
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
Коэффициент на стесненность МДС81-35.2004 прил.1 таб.3 п.2 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)

100 м трубопровода

0,48

8215,33

806,51

40,9

1,09

3943

387

20

1

81,466

39,104

0,403

0,193

3

ТЕРр65-02-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм в подвале
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на стесненность МДС81-35.2004 прил.1 таб.3 п.2 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)

100 м трубопровода с фасонными частями

0,12

672,3

668,56

3,74

2,06

81

80

 

 

79,12

9,4944

0,184

0,022

4

ТЕР16-04-001-01ОЗП*1,3225; ЭМ*1,4375; ЗПМ*1,4375; ТЗ*1,3225; ТЗМ*1,4375

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм в подвалеОбоснования коэф-в:Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)Коэффициент МДС81-35.2004 прил.1 таб.3 п.2 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)

100 м трубопровода

0,12

4852,06

841,08

19,1

0,36

582

101

2

 

84,957

10,195

0,187

0,022

5

ТЕРр65-02-02

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм стояков в здании

100 м трубопровода с фасонными частями

0,15

727,29

720,79

6,5

3,58

112

111

1

1

85,3

13,136

0,32

0,049

6

ТЕР16-04-001-02
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм стояков в здании
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м трубопровода

0,15

8104,8

701,32

35,56

0,95

1248

108

5

 

70,84

10,909

0,35

0,054

7

ТЕР17-01-001-23
ПЗ*0,4; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4

Разборка трапов диаметром 100 мм
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на демонтаж (ПЗ*0,4; МАТ*0)

10 комплектов

0,6

41,87

33,75

8,12

0,45

25

20

5

 

3,508

2,1048

0,116

0,07

8

ТЕР17-01-001-23
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Установка трапов диаметром 100 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
146,58 = 2 776,58 - 263,00 x 10

10 комплектов

0,6

164,31

97,03

25,38

1,4

99

58

15

1

10,086

6,0513

0,363

0,218

9

прайс

Трап полиэтиленовый диаметром 100 мм 150руб:4,68:1,18х1,12=30,42

компл

6

30,42

 

 

 

183

 

 

 

 

 

 

 

10

ТЕР17-01-001-18
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

10 комплектов

0,6

8719,2

120,47

80,35

3,23

5232

72

48

2

12,524

7,5141

1,063

0,638

11

ТЕРр65-01-01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм

100 м трубопроводов

1,36

346,27

287,33

5,99

1,12

471

391

8

2

34,66

47,138

0,1

0,136

12

ТЕР16-04-002-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м трубопровода

0,85

5589,45

2165,89

1857,2

213,04

4751

1841

1579

181

218,78

185,96

17,05

14,49

13

ТЕР16-04-002-02
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м трубопровода

0,15

4647,54

1703,66

1145,71

130,18

697

256

172

20

172,09

25,813

10,53

1,579

14

ТЕР16-04-002-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м трубопровода

0,36

4365,27

1386,69

671,39

74,93

1571

499

242

27

140,07

50,425

6,175

2,223

Итого прямые затраты по разделу 1

19396

4322

2101

237

 

454,93

 

19,87

Первод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=3,28

69394

31767

8047

1742

 

 

 

 

ИТОГО

88790

36089

10148

1979

 

454,93

 

19,87

Накладные расходы

28326

 

 

 

 

 

 

 

74,00%*0,7 ФОТ (от 8 224,75)

4260

 

 

 

 

 

 

 

128,00%*0,63 ФОТ (от 29 842,90)

24065

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

22650

 

 

 

 

 

 

 

50,00%*0,9 ФОТ (от 8 224,75)

3701

 

 

 

 

 

 

 

83,00%*0,765 ФОТ (от 29 842,90)

18949

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

139766

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Общестроительные работы

15

ТЕРр51-03-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15

Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка в подвале
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на стесненность МДС81-35.2004 прил.1 таб.3 п.2 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)

100 м3 грунта

0,95

4401,96

4251,78

2,21

 

4182

4039

2

 

545,1

517,85

0,023

0,022

16

СЦМ-408-0162

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний

м3

95

95,12

 

 

 

9036

 

 

 

 

 

 

 

17

ТЕРр57-02-03

Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 покрытий

0,03

625,24

595,99

29,25

16,13

20

19

1

1

69,87

2,2498

1,44

0,046

18

ТЕРр53-02-01

Разборка кладки из кирпича

10 м3 кладки

0,04

3438,1

1629,18

1808,92

174,32

138

65

72

7

212,41

8,4964

15,35

0,614

19

ТЕРр63-10-01

Разборка облицовки из ДВП стен и перегородок

100 м2 облицовки

0,03

67,15

63,09

4,06

2,24

2

2

 

 

7,31

0,1901

0,2

0,005

20

ТЕР10-01-012-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Обшивка канализации плитами древесностружечными 16 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

0,03

4174,11

756,84

59,91

 

109

20

2

 

86,595

2,2515

0,613

0,016

21

ТЕР15-04-005-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент МДС81-35.2004 п.4.7 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,03

1094,06

156,41

9,86

0,14

28

4

 

 

17,457

0,4539

0,113

0,003

Итого прямые затраты по разделу 2

13515

4149

77

8

 

531,49

 

0,71

Перевод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=4,68

64970

30495

295

59

 

 

 

 

ИТОГО

78485

34644

372

67

 

531,49

 

0,71

Накладные расходы

18317

 

 

 

 

 

 

 

75,00%*0,7 ФОТ (от 33 725,65)

17706

 

 

 

 

 

 

 

80,00%*0,7 ФОТ (от 167,00)

94

 

 

 

 

 

 

 

86,00%*0,7 ФОТ (от 601,20)

362

 

 

 

 

 

 

 

77,00%*0,7 ФОТ (от 16,70)

9

 

 

 

 

 

 

 

118,00%*0,63 ФОТ (от 167,00)

124

 

 

 

 

 

 

 

105,00%*0,63 ФОТ (от 33,40)

22

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

14242

 

 

 

 

 

 

 

45,00%*0,9 ФОТ (от 33 725,65)

13659

 

 

 

 

 

 

 

68,00%*0,9 ФОТ (от 167,00)

102

 

 

 

 

 

 

 

70,00%*0,9 ФОТ (от 601,20)

379

 

 

 

 

 

 

 

50,00%*0,9 ФОТ (от 16,70)

8

 

 

 

 

 

 

 

63,00%*0,765 ФОТ (от 167,00)

80

 

 

 

 

 

 

 

55,00%*0,765 ФОТ (от 33,40)

14

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

111043

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Вывоз мусора

22

СЦП1-3-26

Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный

1 т груза

1,22

3,34

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

23

СЦП3-3-30-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1

1 т

1,22

45,04

 

45,04

 

55

 

55

 

 

 

 

 

Итого прямые затраты по разделу 3

59

 

55

 

 

 

 

 

Перевод в текущие цены ПЗ=5,ОЗП=5,ЭМ=5,ЗПМ=5,МАТ=5

236

 

220

 

 

 

 

 

ИТОГО

295

 

275

 

 

 

 

 

Накладные расходы 0,00% (от 0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

295

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете

32970

8471

2233

245

 

986,42

 

20,58

Первод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=3,28

69394

31767

8047

1742

 

 

 

 

Перевод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=4,68

64970

30495

295

59

 

 

 

 

Перевод в текущие цены ПЗ=5,ОЗП=5,ЭМ=5,ЗПМ=5,МАТ=5

236

 

220

 

 

 

 

 

ИТОГО

167570

70733

10795

2046

 

986,42

 

20,58

Накладные расходы

46642

 

 

 

 

 

 

 

74,00%*0,7 ФОТ (от 8 224,75)

4260

 

 

 

 

 

 

 

128,00%*0,63 ФОТ (от 29 842,90)

24065

 

 

 

 

 

 

 

75,00%*0,7 ФОТ (от 33 725,65)

17706

 

 

 

 

 

 

 

80,00%*0,7 ФОТ (от 167,00)

94

 

 

 

 

 

 

 

86,00%*0,7 ФОТ (от 601,20)

362

 

 

 

 

 

 

 

77,00%*0,7 ФОТ (от 16,70)

9

 

 

 

 

 

 

 

118,00%*0,63 ФОТ (от 167,00)

124

 

 

 

 

 

 

 

105,00%*0,63 ФОТ (от 33,40)

22

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

36892

 

 

 

 

 

 

 

50,00%*0,9 ФОТ (от 8 241,45)

3709

 

 

 

 

 

 

 

83,00%*0,765 ФОТ (от 29 842,90)

18949

 

 

 

 

 

 

 

45,00%*0,9 ФОТ (от 33 725,65)

13659

 

 

 

 

 

 

 

68,00%*0,9 ФОТ (от 167,00)

102

 

 

 

 

 

 

 

70,00%*0,9 ФОТ (от 601,20)

379

 

 

 

 

 

 

 

63,00%*0,765 ФОТ (от 167,00)

80

 

 

 

 

 

 

 

55,00%*0,765 ФОТ (от 33,40)

14

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ

251104

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение НДС при упрощен. системе налогообложен (10795-2046+86025+46642*0,1712+36892*0,15+16,7)*0,18

19496

 

 

 

 

 

 

 

Итого

270600

 

 

 

 

 

 

 

Содержание МУП "УКС Администрации г. Кургана" 1,47%

3978

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

274578

 

 

 

 

 

 

 

Составил

Проверил

Возврат к списку