Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 12.09.2008 № 5236 Об утверждении муниципального контракта на монтаж узла ввода и учета тепловой энергии, ремонт трубопроводов в системах отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения помещений МОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы №1» г.Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  5236
Дата:  12.09.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_12_»_______сентября 2008_______ г. N__5236___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на монтаж узла ввода и учета тепловой энергии, ремонт трубопроводов в системах отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения помещений МОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы №1» г.Кургана

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом заседания штаба по подготовке к работе в зимний период 2008-2009 г.г. №10 от 21.08.2008г. Администрации г.Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №10 на монтаж узла ввода и учета тепловой энергии, ремонт трубопроводов в системах отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения помещений МОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы №1» г. Кургана между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МУП «УКС Администрации г.Кургана», МОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы№1» г. Кургана, ООО «Шерстнев» в сумме 225321 рублей 00 копеек. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 12 сентября 2008г. № 5236

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10

На монтаж узла ввода и учета тепловой энергии, ремонт трубопроводов в системах отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы №1» г. Кургана.

город Курган « 05 » сентября 2008 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ № 3» в лице директора Ждановой С.Ю., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г.Кургана» в лице директора предприятия Беломестного А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Шерстнев» исполнитель муниципального заказа в лице директора Шерстнева Евгения Игоревича ,действующей на основании Устава и лицензии № Д 304085, № Д 304086 именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1»г. Кургана в лице директора Семенова А.А, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж узла ввода и учета тепловой энергии, ремонт трубопроводов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения помещений муниципального образовательного учреждения в г. Кургане, в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Получатель» осуществляет технический надзор, контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость ремонта составляет 225321 (Двести двадцать пять тысяч триста двадцать один ) рубль.

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97 % от стоимости указанной в п.1.2. настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в

пределах суммы, установленной п.1.2.,настоящего муниципального контракта. Оплата услуг

«Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы,

определяемой п.1.3. настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика»

3.1. «Подрядчик обязан»

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 дней рабочих дней с даты получения аванса;

  • завершение работ - в течение 30 дней с даты получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект необходимые материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 1 года после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного муниципальным контрактом, срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Получателя».

    1. .В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

    2. Обеспечить доступ к объектам ремонта.

    3. Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

5.4.В течении 3 дней с момента выявления недостатков в выполнения «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика»и «Предприятие»

6.Права и обязанности «Предприятия»

6.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. .В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Осуществлять технический надзор за ремонтом, проверять соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передать их «Муниципальному заказчику»

7.Приемка работ.

7.1 . «Получатель» «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

7.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой) включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя», «Предприятия»

7.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9.Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения

взаимных расчетов.

10.Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

11.Особые условия.

11.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» 640018, г. Курган, ул. Советская, 152.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 3»

Лицевой счет 02091091012 Р/С 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области., г. Курган) ИНН/КПП 4501011145/450101001

«Подрядчик»: ООО «Шерстнев» г.Курган п.Глинки. ул.Заречная.39-1

р/счет 40702810732000105821 Курганское ОСБ №8599

К/счет 30101810100000000650 ИНН 4501087659 БИК 043735650

«Предприятие» МУП «УКС Администрации г.Кургана» 640000 г.Курган, ул.Кирова, 85/1

р/с № 40702810500000000443 ОАО НКО «Городской расчет центр» г.Курган

к/с № 30103810400000000358 ИНН 4501022644 КПП 450101001

БИК 043735358

«Получатель» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Кургана

640000 г.Курган, ул.Гоголя,103 б ИНН/КПП 4501032850/450101001

__________________________________________________

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ№3» С.Ю.Жданова

«Подрядчик»

ОО»Шерстнев Е.И.Шерстнев

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

Кургана» А.А.Беломестнов.

«Получатель»

Директор МОУ ДОД « ДЮСШ №1» А.А.Семенов.

Управляющая делами Администрации

города Кургана

В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г.Кургана

Председатель Финансово-казначейского

Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку