Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 16.10.2008 № 6157 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №50»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6157
Дата:  16.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_16_»_______октября 2008________ г. N__6157___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №50»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №217/2-ОА от 15.09.2008г Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №13 на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №50» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МОУ г.Кургана «Средней общеобразовательной школой №50», ООО «Дельта» в сумме 349264 рублей 00 копеек. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 16.10.2008г. № 6157

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 13

на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа 50».

г. Курган « 02 » октября 2008 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 3», в лице директора Ждановой С.Ю., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 50» в лице директора Иванцовой Л.П., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель» и

ООО «Дельта» в лице директора Марфицына Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501122374-008199-1 от 11.12.2006 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту электроосвещения МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 50» в г. Кургане («Получателя») в соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 349264,00 (Триста сорок девять тысяч двести шестьдесят четыре руб.00 коп.) руб. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 217/2-ОА от 15.09. 2008г.).

1.3.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,6.2 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 2 рабочих дней с момента получения аванса;

  • завершение работ - в течение месяца с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Получателю» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Получателю» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать организации (исполнителю) осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 2 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.По результатам проведенного конкурса заключить договор с организацией (исполнителем) на осуществление технического надзора за выполняемыми работами.

4.1.4.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Получателя».

    1. В течение трех дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

    2. Обеспечить доступ к объекту ремонта.

    3. Информировать «Муниципального заказчика» и организацию (исполнителя), осуществляющих технический надзор за выполняемыми работами, об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

    4. В течение трех дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» и организацию (исполнителя), осуществляющих технический надзор за выполняемыми работами.

    5. «Получатель» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

6.3. «Получатель» и организация (исполнитель), осуществляющие технический надзор за выполняемыми работами, организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя» и организации (исполнителя), осуществляющих технический надзор за выполняемыми работами.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

9. Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение: смета на ремонт электроосвещения - 1 экз.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ»Центр бухгалтерского учета школ №3»

640018 г.Курган, ул.Советская 152 ИНН 4501011145

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 л/с02091091012

ГРКУ ГУ Банка России по Курганской обл.г.Курган

«Получатель» - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»

г.Курган, ул.М-Горького 216 ИНН 4501033572

«Подрядчик» - ООО «Дельта» ул.Некрасова,18,оф.22

р/с №40702810801000000331 в ФКБ «Драгоценности

Урала» ОАО г.Курган к/с № 30101810000000000860

БИК 043735860

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 3» С.Ю.Жданова

«Получатель»

Директор МОУ г. Кургана

«Средняя общеобразовательная школа № 50» Л.П.Иванцова

«Подрядчик»

Директор ООО «Дельта» С.В.Марфицын

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

МОУ г. Кургана "Общеобразовательная школа №50"

 

СОГЛАСОВАНО:

 

 

(наименование стройки)

 

Приложение №1 к

Директор МУП "УКС Администрации г. Кургана"

муниципальному контракту от

___________________________А.А. Беломестнов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

_______________№________

" _____ " ________________ 2008 г.

на

ремонт электроосвещения

 

 

СОГЛАСОВАНО:

 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

___________________________

" _____ " ________________ 2008 г.

Основание: дефектный акт

_______________________________

Сметная стоимость руб.

349 264

"______ " _______________2008 г.

Средства на оплату труда руб.

57640,1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.

при упрощенной системе налогообложения

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы

Общая стоимость

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1. Новый Раздел

1

ТЕРр67-08-02

Смена светильников с люминесцентными лампами ЛПО2х40

100 шт.

3,15

1572,57

1570,95

1,62

0,9

4954

4948

5

3

163,3

514,4

0,08

0,252

2

прайс

Светильники люминесцентные ЛПО2х40 480руб:3,07:1,18х1,12=148,4

шт

315

148,4

 

 

 

46746

 

 

 

 

 

 

 

3

ТЕРм08-03-599-09
ПЗ*0,3; ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0; ТЗ*0,3; ТЗМ*0,3

Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на демонтаж (ПЗ*0,3; МАТ*0)

шт.

8

11,19

9,98

1,21

0,04

90

80

10

 

1,008

8,064

0,006

0,048

4

ТЕРм08-03-599-09

Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6

шт.

8

87,14

33,26

4,04

0,13

697

266

32

1

3,36

26,88

0,02

0,16

5

ТСССЦ 3267

Шитки осветительные ОЩВ1х100+12-16/25 1800руб:3,07:1,18х1,12=556,51

шт

8

556,51

 

 

 

4452

 

 

 

 

 

 

 

6

ТЕРм08-03-526-03
ПЗ*0,3; ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0,3; ТЗ*0,3; ТЗМ*0,3

Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250
Обоснования коэф-в:
Коэффициент на демонтаж (ПЗ*0,3)

шт.

1

44,13

8,56

1,02

0,02

44

9

1

 

0,828

0,828

0,004

0,004

7

ТЕРм08-03-526-03

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250

шт.

1

147,11

28,54

3,41

0,08

147

29

3

 

2,76

2,76

0,012

0,012

8

прайс

Автомат ВА 200 А 2500:3,07:1,18х1,12=772,93

шт

1

772,93

 

 

 

773

 

 

 

 

 

 

 

9

ТЕРм08-01-006-04

Трансформатор тока, напряжение, кВ 220

компл. (3 фазы)

3

2537,39

417,51

1471,55

104,64

7612

1253

4415

314

43,4

130,2

11,9

35,7

10

прайс

Трансформатор тока ТК200/5 250руб:3,07:1,18х1,12=77,29

шт

3

77,29

 

 

 

232

 

 

 

 

 

 

 

Итого прямые затраты по разделу 1

65747

6585

4466

318

 

683,13

 

36,18

Перевод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=3,07

178727

48400

17105

2337

 

 

 

 

ИТОГО

244474

54985

21571

2655

 

683,13

 

36,18

Накладные расходы

35437

 

 

 

 

 

 

 

85,00%*0,7 ФОТ (от 41 340,85)

24598

 

 

 

 

 

 

 

95,00%*0,7 ФОТ (от 16 299,20)

10839

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль 65,00%*0,9 ФОТ (от 57 640,05)

33719

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

313631

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете

65747

6585

4466

318

 

683,13

 

36,18

Перевод в текущие цены ОЗП=8,35,ЭМ=4,83,ЗПМ=8,35,МАТ=3,07

178727

48400

17105

2337

 

 

 

 

ИТОГО

244474

54985

21571

2655

 

683,13

 

36,18

Накладные расходы

35437

 

 

 

 

 

 

 

85,00%*0,7 ФОТ (от 41 340,85)

24598

 

 

 

 

 

 

 

95,00%*0,7 ФОТ (от 16 299,20)

10839

 

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль 65,00%*0,9 ФОТ (от 57 640,05)

33719

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ

313631

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение НДС (21571-2655+167920+35437*0,1712+33719*0,15)*0,18

35633

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

349264

 

 

 

 

 

 

 

Составил

Проверил

Возврат к списку