Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 22.10.2008 № 6394 Об утверждении муниципального контракта на разработку рабочего проекта на капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещения МОУ «СОШ №5» в г.Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6394
Дата:  22.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_22_»_______октября 2008________ г. N__6394___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на разработку рабочего проекта на капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещения МОУ «СОШ №5» в г.Кургане.

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №188/3-ОК от 08 сентября 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №13 на разработку рабочего проекта на капитальный ремонт электроснабжения, электроосвещения МОУ «СОШ №5» в г.Кургане между МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2», МУП «УКС Администрации г.Кургана» и ООО «Медпромхим» в сумме 183780 рублей. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 22 октября 2008г. № 6394

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 13

на разработку рабочего проекта на капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещения МОУ «СОШ №5» в г.Кургане.

город Курган « 25 » сентября 2008г

МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Стариковой Л.В. действующей на основании Устава,

МУП «УКС Администрации г.Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Медпромхим» в лице директора Таран М.А., действующего на основании Устава и лицензии Д 720318 № ГС-5-74-03-26-0-7422026730-005174-1 именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» в соответствии с заданием (приложение №1) и сметой (приложение№2) разработанным «Предприятием», выполнить рабочий проект по объекту: «МОУ «СОШ №5» в г.Кургане. Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещения». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению рабочего проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стоимость муниципального контракта составляет 183780 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

1.3. Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2. настоящего муниципального контракта.

1.4. Оплата по выполнению рабочего проекта производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2.; 6.2. настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3. настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

2.2. Расчет с «Подрядчиком» производится после получения положительного заключения экспертизы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3. Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3. Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в срок до 05.12.2008 года при условии выполнения п.2.1.

При задержке передачи задания, необходимых исходных данных и предоплаты, срок выдачи рабочего проекта переносится на дни задержки.

3.1.2. Передать «Предприятию» готовый рабочий проект по акту сдачи-приемки работ.

3.2. «Подрядчик» не вправе передавать рабочий проект другим лицам без согласия «Муниципального заказчика».

3.3. В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.4. «Подрядчик» имеет право привлекать за свой счет субподрядчиков, имеющих соответствующую лицензию для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

3.5. «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную рабочую документацию по замечаниям экспертизы.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Оказать содействие «Муниципальному заказчику» в согласовании рабочего проекта в установленном порядке.

5.1.3. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные .

5.1.4. В течение 20-ти дней со дня получения документации «Предприятие» обязано ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

В случае мотивированного отказа «Предприятия» от приемки рабочего проекта сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.2. «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-и экземплярах, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляется 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

6.2. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

10. Особые условия.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 10.2. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2»

640023, г.Курган, 5 м-н,23

р/с 40204810200000000463 УФК по Курганской области

(ФКК Администрации города Кургана МУ «ЦБУШ №2» л/с 02091091012)

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган БИК 043735001

ИНН 4501020037 КПП 450101001

«Подрядчик»- ООО «Медпромхим»

456780, г.Озерск, пр-т К.Маркса, 21-85

р/с 40702810872370111161 Челябинское ОСБ №8597 г.Челябинск

БИК 047501602

ИНН 7422026730 КПП 742201001

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г.Курган

640000, г.Курган, ул.Кирова, 85/1

р/с 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр»

г.Курган БИК 043735358

ИНН 4501022644 КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор

МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2» Л.В.Старикова

«Подрядчик»

Директор ООО «Медпромхим» Таран М.А.

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г.Кургана» А.А.Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

Председатель финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Приложение № 1

К муниципальному контракту

от 25 сентября № 13

Утверждаю: Согласовано:

Директор Департамента социальной

Политики Администрации города

города Кургана

___________________ С.В.Руденко

Директор МУ «Центр Директор МОУ «Средняя

Бухгалтерского учета школ № 2» общеобразовательная школа № 5»

_____________________________ А.В. Трынов

« » 2008 г. « » 2008 г.

Задание на проектирование.

1.

Наименование проектируемого объекта

«МОУ «СОШ № 5» в г. Кургане. Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещение»

2

Наименование заказчика

МУ «Центр Бухгалтерского учета школ №2»

3.

Место строительства

г. Курган, 5 мкрн. д. 23

4.

Стадия проектирования

Р

5.

Вид строительства

Капитальный ремонт

6.

Требования к составу и объему проектно-сметной документации

Выполнить раздел электроснабжения предусмотреть:

демонтаж - монтаж щитов освещения, эл. проводку (12 ~ 14 шт);

монтаж софитов ~ 100;

монтаж - демонтаж приборов освещения (коридоры 1,2,3 эт., конференцзал, кааб.303, 113, 422, кухня, столовая, актовый зал, спортзалы 1,2,3 эт.

Проектные решения на стадии разработки проекта согласовать с эксплуатирующей организацией МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» общеобразовательная школа № 5»

Кол-во предоставляемых экземпляров заказчику - 5 шт.

Сметную документацию составить в базе 2001г. и в текущих ценах с индексами перехода согласно протокола МВК.

Участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления. Защита рабочего проекта в экспортирующих и утверждающих инстанциях.

7.

Сроки и очередность строительства

СМР - 2008-2009г.

Заместитель директора МУП «УКС Администрации г.Кургана» А.В.Авдеев

Согласовано:

(наименование предприятия подрядчика)

Утверждаю: Согласовано:

Директор Департамента социальной

Политики Администрации города

города Кургана

___________________ С.В.Руденко

Директор МУ «Центр Директор МОУ «Средняя

Бухгалтерского учета школ № 2» общеобразовательная школа № 5»

_________________Л.В.Старикова А.В. Трынов

« » 2008 г. « » 2008 г.

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ 13 от 25 сентября 2008г.

Смета № 1

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских «МОУ «СОШ № 5» в г. Кургане. Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, электроосвещение»

Наименование проектной (изыскательской) организации _________________________

Наименование организации заказчика МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 2»

№ п/п

Показатели стоимости

Обоснование стоимости

Расчет стоимости

Стоимость

м

ость ость в тыс.руб.

Наименование работ, условия их выполнения , физические объемы в табличных измерителях. Наименование и техническая характеристика проектируемых объектов. № типовых проектов. Расчетная стоимость строительно-монтажных работ.

№ частей, разделов, глав, таблиц, Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства, № пунктов, указаний, прим. и доп. к ним.

а плюс вх; стоимость строительно-монтажных работ X

Х(%:100), количество X цена

в тыс. руб.

1

2

3

4

5

1.

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства

30 июня 2003г

К- 2,48 - индекс изменения стоимости на 1 кв. 2008 г.

Sзд ~ 8900 кв. м.;

А- 410,93 тыс. руб. - тб. 12

В- 0,14 тыс. руб. - тб. 12

Х ~ 8900 кв. м.- площадь помещений

стадия (Р) - 70%

к тб. -7(Э)+12(см)+52(АС)= 71%

к - 0,1 объем

(410,93+0,14*

8900)*0,7*0,71*

2,48*0,1=

204,2

Итого:

204,2

НДС 18%

36,7

Всего:

240,9

Понижающий коэффициент

0,76

Итого по муниципальному контракту:

183,780

Всего по смете: (Сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят ) рублей.

(сумма прописью)

Главный инженер проекта _________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы Колобов Ю.Н.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Возврат к списку