Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.10.2008 № 6642 Об утверждении муниципального контракта № 52 от 20.10.08 г. на выполнение предпроектных работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  6642
Дата:  28.10.2008
Статус:  Действует
Вносит изменения в:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 07.08.2002 N 102

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_______октября 2008________ г. N__6642___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 52 от 20.10.08 г. на выполнение предпроектных работ.

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 52 от 20.10.08г. на выполнение предпроектных работ по объекту: «Защита восточной части города Кургана от наводнений. Участок дамбы с ПК 38+27 по ПК 59+34».

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов по статье «Коммунальное хозяйство».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «28»__10_ 2008г. № 6642

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 52

на выполнение предпроектных работ.

город Курган «20» октября 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Проектный институт «ЗАУРАЛВОДПРОЕКТ», в лице генерального директора Г.И. Фомина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ РФ от 21.07.2005 г № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить предпроектные работы (далее - «документация») по следующему объекту: «Защита восточной части города Кургана от наводнений. Участок дамбы с ПК 38+27 по ПК 59+34».

1.2 Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3 Стоимость муниципального контракта составляет 97004 (Девяносто семь тысяч четыре) рубля.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3; п.6.5 настоящего муниципального контракта.

2.2. Предоплата в размере не более 30% от стоимости муниципального контракта перечисляется «Муниципальным заказчиком» на расчетный счетный счет «Подрядчика» в 2008 году.

2.3 Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.4 Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

2.5 Стоимость услуг, оказываемых «Предприятием» не входит в стоимость услуг, выполняемых «Подрядчиком».

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок не позднее 45 календарных дней после даты получения предоплаты. При несвоевременной предоплате срок выдачи документации переносится на количество календарных дней задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию в 5-ти печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3 Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4 Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5 В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6 Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1 Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3 Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2 «Предприятие» имеет право

5.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-ти экземплярах с электронной копией.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3 При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4 В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

6.5 В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4 Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5 Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 402 048 102 000 00 000 463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 450 108 10 22 КПП 450 101 001 БИК 043 735 001

«Подрядчик»- ООО «Проектный институт «Зауралводпроект». 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 41. Тел. 46-24-95, 46-36-90.

ИНН 450 112 98 20, КПП 450 101 001, ОГРН 107 450 100 29 60, Курганское ОСБ №8599 г. Курган, р/с 40 70 281 04 32 000 11 80 82, БИК 043 73 56 50.

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» Юр. адрес: 640000, г. Курган ул. Кирова, 85/1 ИНН 450 102 26 44 КПП 450 101 001

р/с 407 028 105 000 000 000 00 443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 301 038 104 000 000 00 358, БИК 043 735 358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Г.И. Фомин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

г. Кургана, Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Приложение №1

к Муниципальному контракту №52

от 20.10.08 г

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

Приложение № 1

К муниципальному контракту № 52

От 20.10.2008года

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

Задание на проектирование.

1.

Наименование проектируемого объекта

«Защита восточной части города Кургана от наводнений. Участок дамбы с ПК 38+27 по ПК 59+34».

2.

Наименование заказчика

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

3.

Основание для проектирования

4.

Место проектирования

Город Курган

5.

Стадия проектирования

Предпроектные работы

6.

Вид строительства

новое

7.

Требования к составу и объему проектно- сметной документации

Наметить трассу с определением границ инженерной защиты (дамба, эксплуатационная дорога) М 1:500, определить основные показатели- плановый материал для выполнения комплекса землеустроительных дел.

Готовую документацию представить заказчику в количестве 5 экземпляров.

Представить смету на проектные и изыскательские работы в базе 2001 и в текущих ценах (4 кв. 2008г.)

Участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления. Защита рабочего проекта в экспортирующих и утверждающих инстанциях. - Постановление Госстроя России от 07.08.02 № 102

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» ______________________________________________________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту № 52

от 20.10.2008года

"СОГЛАСОВАНО"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП "УКС

Заместитель директора

Администрации города Кургана

Департамента развития

А.А. Беломестнов

городского хозяйства

__________________________

_____________________С.Л. Валишин

"___"_______________2008 года

«____»_________________2008 года

СМЕТА

НА ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ.

Объект: "Защита восточной части города Кургана от наводнений. Участок дамбы с ПК 38+27 по ПК 59+34.

№ п/п

Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ.

№ частей, глав таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства.

Расчет стоимости (а+вх), или (кол-во * цена), объем строительно - монтажных работ.

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

Гидротехническая часть.

1

Защитная дамба протяженностью 6 км, высотой 5 м при площади защиты 6 км2

СЦПР, 1990 г. Разд. 1, табл. 1-67, п.1. К=1,25 "РП", к = 0,15014 пониж. На предпроетные работы. К=1,08 р.к.

(20600+420*6)*1,25*0,15014*1,08

4686,17

2

С учетом инфляционного коэф на 3 квартал 2008 20,70

Письмо Минрегионразвития РФ от 09.07.2008 г

4686,17*20,7

97004

Девяносто семь тысяч четыре рубля

"СОГЛАСОВАНО"

"Подрядчик" __________________________________

Возврат к списку