Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.10.2008 № 6663 Об утверждении муниципального контракта на капитальный ремонт лифтов, отработавших нормативный срок (25) лет Муниципального учреждения «Городская больница скорой медицинской помощи»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6663
Дата:  28.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_______октября 2008________ г. N__6663___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на капитальный ремонт лифтов, отработавших нормативный срок (25) лет Муниципального учреждения «Городская больница скорой медицинской помощи»

В соответствии Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области № 05-2583 от 30.09.2008г, Администрация города Кургана

п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 163 на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, отработавших нормативный срок (25)лет МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» города Кургана между ООО «Лифтсервис» и МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» в сумме 326233,00 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 28 октября 2008г. № 6663

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 163

на капитальный ремонт лифтов, отработавших нормативный срок ( 25 ) лет Муниципального учреждения «Городская больница скорой медицинской помощи»

город Курган «01 » октября 2008г.

МУ «Городская больница скорой медицинской помощи» в лице главного врача Веревкина В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», и ООО «Лифтсервис» в лице управляющего Голендухина Николая Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, СТОИМОСТЬ РАБОТ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту лифтов, отработавших нормативный срок (25) лет муниципального учреждения г. Кургана «Городская больница скорой медицинской помощи», согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта (Прилагается) «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Муниципальный заказчик» осуществляет приемку выполняемых работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость ремонта составляет 326233 руб. (Триста двадцать шесть тысяч двести тридцать три ) руб.00 копеек.

    2. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта.

  1. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение 60 дней с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном действующими нормативами и правилами и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект необходимые материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» .

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. «Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата выполненных Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

5.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта. Сдача работ оформляются 2-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика» и «Муниципального заказчика».

5.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг, или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то спор разрешается в Арбитражном суде Курганской области в соответствии с законодательством РФ.

  1. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

  1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий, и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

МУ «Городская больница ООО»Лифтсервис»

скорой медицинской помощи» 640023 г.Курган, 3микрорайон,29б

640000, г.Курган, ул.Кирова, 65. ИНН/КПП 450111894/450101001

ИНН/КПП 4501027272/450101001 ОГРН 1044500027428

р/сч 40204810200000000463 р.сч40702810932000106536

в ГРКЦ ГУ Банка России в Курганском ОСБ №8599

по Курганской области, г.Курган к.сч30101810100000000650

БИК 043735001 БИК 043735650

т 46-20-13 т. 53-43-02, факс 53-42-55

«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

Главный врач МУ «Городская Управляющий ООО «Лифтсервис»

больница скорой медицинской помощи» _ ______________/В.И.Веревкин/ ______________/Н.А.Голендухин/

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Согласовано:

Утверждаю:

3

 

 

Сводная смета

на капитальный ремонт лифтов, отработавших нормативный срок

Место установки: ул. Кирова, 65

Владелец: МУ БСМП

№ п/п

Наименование

Стоимость

1

Локальная смета на капитальный ремонт больничного лифта К -457 Пд.

38821,00

2

Локальная смета на капитальный ремонт грузового лифта К -513 Пд.

28134,00

3

Локальная смета на капитальный ремонт грузового лифта К -514 Пд.

39337,00

4

Локальная смета на капитальный ремонт пассажирского лифта К - 431 Пд.

69969,00

5

Локальная смета на капитальный ремонт больничного лифта К - 432 Пд.

66548,00

6

Локальная смета на монтаж устройства защиты от проникновения посторонних лиц К - 431 Пд.

18133,00

7

Локальная смета на монтаж ремонтной связи К - 431, К - 432, К - 513, К - 514, К - 457

65291,00

 

Итого:

326233,00

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

Локальная смета № 1

на капитальный ремонт больничного лифта, рег. № К-457 Пд

Место установки: ул. Кирова, 65

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

41-01-002-07

Разборка, сборка редуктора с заменой манжет и устранения подтекания масла

редукт

 

1,00

3875,627

3876

 

 

Затраты труда рабочих ср.4,3

ч/час

46,1

46,10

84,07

3875,63

2

41-03-004-05

Ремонт реле, контактора

шт

 

4,00

227,487

910

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,3

ч/час

3,07

12,28

74,10

909,948

3

41-01-002-01

Демонтаж эл.двигателя ГП с заменой подшипников и аммортизаторов полумуфты

эл.дв.

 

1,00

2138,44

2138

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,1

ч/час

26,2

26,20

81,62

2138,44

4

41-01-011-02

Замена вкладыша и полукольца башмака

шт.

 

4,00

910,80

3643

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

12

48,00

75,90

3643,20

5

41-03-003-02

Ремонт натяжного устройства

1 устр.

 

1,00

994,29

994

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,5

ч/час

13,10

13,10

75,90

994,29

6

41-02-008-01

Установка ограждения на трансформаторы

щит

 

1,00

358,68

359

 

 

Затраты труда рабочих 3,2

ч/час

4,9

4,90

73,20

358,68

7

41-02-004-01

Замена ушкового болта тягового каната

болт

 

4,00

1000,43

4002

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,3

ч/час

11,9

47,60

84,07

4001,73

8

16-6 п.8

Заземление эл.аппаратов и металлорукава

1точ

 

66,00

21,42

1414

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3

ч/час

0,30

19,80

71,40

1413,72

9

15-10

Ремонт станции управления

станция

 

1,00

558,50

558

 

 

Затраты труда рабочих с.р.5

ч/час

6,03

6,03

92,62

558,50

 

 

Итого:

 

 

 

 

17894

 

 

Накладные расходы 50.4%

 

 

 

50,40%

9019

 

 

Сметная прибыль 45.9%

 

 

 

45,90%

8213

 

 

Итого:

 

 

 

 

35126

 

 

НДС

 

 

 

 

351

 

 

ИТОГО:

 

 

 

 

35477

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

1

Провод ПВ1*1,5

м

100

3,5

 

350

 

2

Трубка ПХВ ф5 мм

м.

10

8

 

80

 

3

Подшипник 310

шт

2

300

 

600

 

4

Кольцо К-3

шт

24

11

 

264

 

5

Вкладыш башмака

шт

4

60

 

240

 

6

Аммортизатор вкладыша (полукольцо)

шт

4

20

 

80

 

7

Манжета

шт

2

45

 

90

 

8

Тяга противовеса

шт

4

320

 

1280

 

9

Ограждение трансформаторов

шт.

1

360

 

360

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

3344

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

38821

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

Локальная смета № 2

на капитальный ремонт грузового лифта

Место установки: ул. Кирова, 65 рег. № К-513 Пд.

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

41-01-011-02

Замена вкладыша и полукольца башмака

шт.

 

6,00

910,80

5465

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

12

72,00

75,90

5464,80

2

41-02-001-01

Установка направляющих противовеса длиной 2 м.

2м.

 

1,00

1597,95

1598

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,9

ч/час

20,10

20,10

79,50

1597,95

3

41-02-001-02

На каждых последующих 2м. Высоты

2м.

 

2,00

248,04

496

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,9

ч/час

3,12

6,24

79,50

496,08

4

41-03-003-02

Ремонт натяжного устройства

1 устр.

 

1,00

994,29

994

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,5

ч/час

13,10

13,10

75,90

994,29

5

41-02-008-01

Установка клемной крышки электродвигателя

крышка

 

1,00

358,68

359

 

 

Затраты труда рабочих 3,2

ч/час

4,9

4,90

73,20

358,68

6

41-03-005-01

Ремонт створок ДК

створки

 

2,00

1313,28

2627

 

 

Затраты труда рабочих 3,6

ч/час

17,1

34,20

76,80

2626,56

7

16-6 п.8

Заземление эл.аппаратов и металлорукава

1точ

 

52,00

21,42

1114

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3

ч/час

0,30

15,60

71,40

1113,84

8

15-10

Ремонт станции управления

станция

 

1,00

558,50

558

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 5

ч/час

6,03

6,03

92,62

558,50

9

14-3,14-4,14-5

Удаление ржавчины, очистка и окраска каркаса кабины

каркас

 

1,00

197,64

198

 

 

Затраты труда рабочих с.р.2

ч/час

3,05

3,05

64,80

197,64

 

 

Итого:

 

 

 

 

13408

 

 

Накладные расходы 50.4%

 

 

 

50,40%

6758

 

 

Сметная прибыль45.9%

 

 

 

45,90%

6154

 

 

Итого:

 

 

 

 

26321

 

 

НДС

 

 

 

 

394

 

 

Итого:

 

 

 

 

26715

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

1

Провод ПВ1*1,5

м

100

3,5

 

350

 

2

Трубка ПХВ ф5 мм

м.

10

8

 

80

 

3

Кольцо К-3

шт

24

11

 

264

 

4

Ролик ДК

шт

7

35

 

245

 

5

Вкладыш башмака

шт

6

50

 

300

 

6

Аммортизатор вкладыша

шт

6

20

 

120

 

7

Ограждение электродвигателя

шт

1

60

 

60

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

1419

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

28134

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

Локальная смета № 3

на капитальный ремонт грузового лифта

Место установки: ул. Кирова, 65 рег. № К - 514 Пд.

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

41-01-002-01

Демонтаж эл.двигателя ГП с заменой аммортизаторов полумуфты

эл.дв.

 

1,00

2138,44

2138

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,1

ч/час

26,2

26,20

81,62

2138,44

2

41-02-001-01

Установка направляющих противовеса длиной 2 м.

2м.

 

1,00

1597,95

1598

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,9

ч/час

20,10

20,10

79,50

1597,95

3

41-02-001-02

На каждых последующих 2м. Высоты

2м.

 

2,00

248,04

496

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,9

ч/час

3,12

6,24

79,50

496,08

4

41-03-003-02

Ремонт натяжного устройства

1 устр.

 

1,00

994,29

994

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,5

ч/час

13,10

13,10

75,90

994,29

5

41-01-002-13

Ревизия тормозного устройства

шт

 

1,00

2345,25

2345

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,9

ч/час

29,5

29,50

79,50

2345,25

6

41-01-009-01

Замена тягового каната

канат

 

1,00

2345,55

2346

 

 

Затраты труда рабочих 4,3

ч/час

27,9

27,90

84,07

2345,55

7

41-03-005-01

Ремонт створок ДШ

створки

 

4,00

1313,28

5253

 

 

Затраты труда рабочих 3,6

ч/час

17,1

68,40

76,80

5253,12

8

16-6 п.8

Заземление эл.аппаратов и металлорукава

1точ

 

76,00

21,42

1628

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3

ч/час

0,30

22,80

71,40

1627,92

9

14-3,14-4,14-5

Удаление ржавчины, очистка и окраска каркаса кабины

каркас

 

1,00

197,64

198

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 2

ч/час

3,05

3,05

64,80

197,64

 

 

Итого:

 

 

 

 

16996

 

 

Накладные расходы 50.4%

 

 

 

50,40%

8566

 

 

Сметная прибыль 45.9%

 

 

 

45,90%

7801

 

 

Итого:

 

 

 

 

33364

 

НДС

 

 

 

 

500

 

 

Итого:

 

 

 

 

33863

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

1

Канат ф 10,5

м

150

30

 

4500

 

2

Кольцо К-3

м.

24

11

 

264

 

3

Провод ПВ 1-1,0

м

100

3,5

 

350

 

4

Трубка ПХВ

м

10

8

 

80

 

5

Ролик

шт

8

35

 

280

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

5474

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

39337

 

 

 

Составил:

Проверил:

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

Локальная смета № 4

на капитальный ремонт пассажирского лифта

Место установки: ул. Кирова, 65 рег. № К-431 Пд.

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

41-01-002-07

Разборка, сборка редуктора с заменой манжет и устранения подтекания масла

редукт

 

1,00

3875,627

3876

 

 

Затраты труда рабочих ср.4,3

ч/час

46,1

46,10

84,07

3875,63

2

41-03-004-05

Ремонт реле, контактора

шт

 

4,00

227,49

910

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,3

ч/час

3,07

12,28

74,10

909,948

3

41-02-004-01

Замена ушкового болта тягового каната

болт

 

4,00

1000,43

4002

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,3

ч/час

11,9

47,60

84,07

4001,73

4

41-01-009-04

Замена каната ОС

канат

 

1,00

941,16

941

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

12,4

12,40

75,90

941,16

5

41-01-011-02

Замена вкладыша и полукольца башмака

шт.

 

8,00

910,80

7286

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

12

96,00

75,90

7286,40

6

41-03-003-02

Ремонт натяжного устройства

1 устр.

 

1,00

994,29

994

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,5

ч/час

13,10

13,10

75,90

994,29

7

41-01-003-04

Демонтаж эл.двигателя ДК с заменой подшипников

шт

 

1,00

626,03

626

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,4

ч/час

7,34

7,34

85,29

626,03

8

41-01-003-03

Демонтаж редуктора ДК, разборка, сборка, замена подшипников

редукт

 

1,00

870,00

870

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,4

ч/час

11,6

11,60

75,00

870,00

9

41-01-001-02

Установка замка дверей шахты

замок

 

8,00

453,11

3625

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,2

ч/час

6,19

49,52

73,20

3624,86

10

41-01-009-01

Замена тягового каната

канат

 

2,00

2345,55

4691

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 4,3

ч/час

27,9

55,80

84,07

4691,11

11

41-03-005-01

Ремонт створки ДК

створки

 

1,00

1344,06

1344

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3,8

ч/час

17,1

17,10

78,60

1344,06

12

15-10

Ремонт станции управления

станция

 

1,00

558,50

558

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 5

ч/час

6,03

6,03

92,62

558,50

13

16-4

Замена проводов по кабине лифта

кабина

 

1,00

289,90

290

 

 

Затраты труда рабочих с.р.5

ч/час

3,13

3,13

92,62

289,90

 

 

Итого:

 

 

 

 

30014

 

 

Накладные расходы50.4%

 

 

 

50,40%

15127

 

 

Сметная прибыль 45.9%

 

 

 

45,90%

13776

 

 

Итого:

 

 

 

 

58917

 

 

НДС

 

 

 

 

882

 

 

Итого:

 

 

 

 

59799

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

1

Канат ОС

м

65

20

 

1300

 

2

Канат ф 12

м.

140

30

 

4200

 

3

Каретка ДК

шт

1

700

 

700

 

4

Провод ПВ 1-10

м

100

3,5

 

350

 

5

Трубка ПХВ

м

10

8

 

80

 

6

Замок ДШ

шт

8

190

 

1520

 

7

Вкладыши

шт

8

60

 

480

 

8

Полукольцо

шт

8

20

 

160

 

9

Ушковый болт

шт

4

300

 

1200

 

10

Подшипник 203

шт

2

40

 

80

 

11

Подшипник 205

шт

2

50

 

100

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

10170

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

69969

 

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальная смета № 5

 

 

 

 

 

 

 

на капитальный ремонт больничного лифта, рег. № К-432 Пд

 

 

 

 

 

 

 

Место установки: ул. Кирова, 65

 

 

 

 

 

 

Владелец: МУ БСМП

 

 

 

 

 

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

41-01-002-15

Замена КВШ

шт.

 

1,00

1546,23

1546

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,7

ч/час

19,9

19,90

77,70

1546,23

2

41-03-006-01

Ремонт верхней балки дверей шахты

шт

 

3,00

2228,396

6685

 

 

Затраты труда рабочих ср.4,2

ч/час

26,9

80,70

82,84

6685,188

3

41-01-002-01

Демонтаж эл.двигателя ГП с заменой подшипников и аммортизаторов полумуфты

эл.дв.

 

1,00

2138,44

2138

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,1

ч/час

26,2

26,20

81,62

2138,44

4

41-01-015-01

Замена выключателя

шт.

 

3,00

386,06

1158

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,3

ч/час

5,21

15,63

74,10

1158,18

5

41-03-003-02

Ремонт натяжного устройства

1 устр.

 

1,00

994,29

994

 

 

Затраты труда рабочих ср. 3,5

ч/час

13,10

13,10

75,90

994,29

6

41-02-008-01

Установка ограждения на трансформаторы

щит

 

1,00

358,19

358

 

 

Затраты труда рабочих 3,2

ч/час

4,9

4,90

73,10

358,19

7

41-02-004-01

Замена ушкового болта тягового каната

болт

 

4,00

1000,43

4002

 

 

Затраты труда рабочих ср. 4,3

ч/час

11,9

47,60

84,07

4001,73

8

16-6 п.8

Заземление эл.аппаратов и металлорукава

1точ

 

102,00

21,42

2185

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3

ч/час

0,30

30,60

71,40

2184,84

9

15-10

Ремонт станции управления

станция

 

1,00

558,50

558

 

 

Затраты труда рабочих с.р.5

ч/час

6,03

6,03

92,62

558,50

10

41-03-007-10

Ремонт ловителей кабины

лов

 

1,00

1300,59

1301

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 4,2

ч/час

15,70

15,70

82,84

1300,59

11

41-04-003-01

Ремонт буферов и маркировка проводов этажных коробок

компл.

 

1,00

990,36

990

 

 

Затраты труда рабочих с.р.3,8

ч/час

12,60

12,60

78,60

990,36

12

41-01-009-01

Замена тягового каната

канат

 

2,00

2345,55

4691

 

 

Затраты труда рабочих с.р.4,3

ч/час

27,90

55,80

84,07

4691,11

13

41-01-009-04

Замена каната ограничителя скорости

канат

 

1,00

941,16

941

 

 

Затраты труда рабочих с.р.3,5

ч/час

12,40

12,40

75,90

941,16

 

 

Итого:

 

 

 

 

27549

 

 

Накладные расходы 50.4%

 

 

 

50,40%

13885

 

 

Сметная прибыль45.9%

 

 

 

45,90%

12645

 

 

Итого:

 

 

 

 

54078

 

 

НДС

 

 

 

 

810

 

 

Итого:

 

 

 

 

54888

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

1

Провод ПВ1*1,5

м

100

3,5

 

350

 

2

Трубка ПХВ ф5 мм

м.

10

8

 

80

 

3

Подшипник 310

шт

2

300

 

600

 

4

Канат ф 7,8

м

60

20

 

1200

 

5

Канат ф 10

м

240

30

 

7200

 

6

Выключатель ВП 16

шт

2

250

 

500

 

7

Подшипник 205

шт

2

45

 

90

 

8

Тяга противовеса

шт

4

320

 

1280

 

9

Ограждение трансформаторов

шт.

1

360

 

360

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

11660

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

66548

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

Локальная смета № 6

на монтаж устройства защиты от проникновения посторонних лиц

Место установки: ул. Кирова, 65, рег. № К -431 Пд.

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

Осн. з/пл

1

10-02-017-02

Монтаж устройства ЛБ

уст.

 

1,00

2331,60

2332

2331,60

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 4

ч/час

29,00

29,00

80,40

2331,60

2331,60

2

8-03-530-04

Монтаж магнитного пускателя

пуск.

 

1,00

246,31

246

246,31

 

 

Затраты труда рабочих с.р 3,7

ч/час

3,17

3,17

77,70

246,31

246,31

3

10-08-003-05

Монтаж датчика УКСЛ

дат.

 

1,00

643,20

643

643,20

 

 

Затраты труда рабочих с.р.4

ч/час

8,00

8,00

80,40

643,20

643,20

4

10-08-002-04

Монтаж датчика дверей МП

дат.

 

1,00

80,40

80

80,40

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 4

ч/час

1,00

1,00

80,40

80,40

80,40

5

10-01-039-06

Монтаж датчика ДШ

дат.

 

8,00

142,80

1142

1142,40

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 3

ч/час

2,00

16,00

71,40

1142,40

1142,40

6

10-08-005-03

Монтаж провода по стене до датчика ДШ

100м

 

0,30

2733,60

820

820,08

 

 

Затраты труда рабочих с.р. 4

ч/час

34,00

10,20

80,40

820,08

820,08

 

 

Итого:

 

 

 

 

5264

 

 

 

Накладные расходы 56%

 

 

 

56%

2948

 

 

 

Сметная прибыль 54%

 

 

 

54,00%

2843

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

11054

 

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

 

1

Лифтовой блок v.5.5.

шт

1

5194,00

 

5194

 

 

2

Магнитный пускатель

шт

1

596,00

 

596

 

 

3

Монтажный комплект для Л.Б. v.5.5.

шт

1

618,00

 

618

 

 

4

Сервисный ключ механика

шт

1

186,00

 

186

 

 

5

Провод ПВ1-2,5

м

10

12,50

 

125

 

 

6

Трубка ПВХ

м

10

8,00

 

80

 

 

7

Провод ПВ1-1,0

м

80

3,50

 

280

 

 

 

Итого материалов :

 

 

 

 

7079

 

 

 

Всего:

 

 

 

 

18133

 

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

Локальная смета № 7

на монтаж ремонтной связи

Место установки: ул. Кирова, 65 К-431, К - 432, К - 513, К - 514, К-457

Владелец: МУ БСМП

№п/п

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

всего

 

ГЭСН мр

 

 

 

 

 

 

1

10-08-005-03

Прокладка провода по стенам

100м

 

1,50

2733,6

4100

 

 

Затраты труда рабочих ср.4

ч/час

34

51,00

80,40

4100,40

2

10-02-016-07

Монтаж микроусилителя

шт

 

1,00

1250,37

1250

 

 

Затраты труда рабочих ср.5

ч/час

13,5

13,50

92,62

1250,37

3

8-03-591-08

Розетка штепсельная

100шт.

 

0,03

3578,69

107

 

 

Затраты труда рабочих ср.4,2

ч/час

43,2

1,30

82,84

107,36

4

10-04-101-10

Кнопка вызова

шт

 

2,00

75,90

152

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

1

2,00

75,90

151,80

5

10-04-066-05

Звонок

шт

 

1,00

75,90

76

 

 

Затраты труда рабочих ср.3,5

ч/час

1

1,00

75,90

75,90

 

 

Итого:

 

 

 

 

5686

 

 

Накладные расходы 56%

 

 

 

56,00%

3184

 

 

Сметная прибыль 54%

 

 

 

54,00%

3070

 

 

Итого:

 

 

 

 

11940

 

 

НДС

 

 

 

 

191

 

 

Итого:

 

 

 

 

12131

 

 

Материалы

 

 

 

 

 

 

 

1.Провод ПВ1*1,5

м

150

3,50

 

525

 

 

2.Микроусилитель

шт

1

112,00

 

112

 

 

3.Розетка

шт

3

24,00

 

72

 

 

4.Кнопка

шт

2

20,00

 

40

 

 

5.Звонок

шт

1

100,00

 

100

 

 

6. Подразетник

шт

2

10,00

 

20

 

 

Итого материалов:

 

 

 

 

927

 

 

Всего с материалами:

 

 

 

 

13058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого за 5 лифтов

 

 

 

5

65291

Возврат к списку