Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.10.2008 № 6188 Об утверждении муниципального контракта по разработке проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6188
Дата:  17.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»_______октября 2008________ г. N__6188___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта по разработке проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения»

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №149/2-ОК от 04 августа 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 34 по разработке проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения» между ООО «Барьер», МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 1» и МУП «УКС Администрации г.Кургана» в сумме 35000 рублей 00 копеек. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

№ 6188 от 17.10.08г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 34

город Курган «18» августа 2008г

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ № 1», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Крымовой Т.С. действующей на основании Устава.

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

Общество с ограниченной ответственностью «Барьер», в лице директора Харланова Е.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт, согласно Протокола № 149/2-ОК от 04 августа 2008г., о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения» по объекту: «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Кургана, г. Курган, ул. Школьная, 11, ул.Чернореченская, 91, пер.Шатровский, 89,, в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1) и сметой (Приложение №2). «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет надзор и приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет: 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости,

указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4 Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в

пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата

услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах

суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится после оформления акта

сдачи-приемки выполненных работ и после положительного заключения госэкспертизы, по мере выделения средств из бюджета города.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок 30 дней с момента подписания контракта на конкурсе,

возможно сокращение срока.

3.1.2 Передать «Предприятию» разработанную сметную документацию по акту сдачи-

приемки работ.

3.2 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным

контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику»

неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки,

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со

дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом

срока исполнения обязательств.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное

выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Предприятия».

5.1.2 Обеспечить «Муниципального заказчика» документацией, согласованной и

утвержденной в установленном порядке.

5.1.3 Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, подписывать

соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение

работ.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проект «Пожарная сигнализация», система оповещения по объекту: Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Кургана, г. Курган, ул. Школьная, 11, ул.Чернореченская, 91, пер.Шатровский, 89,

акт сдачи-приемки и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ

оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью

уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика»,

«Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или

приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в

течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения

муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон, или

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательствам.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами,

утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2008 года.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

10.Особые условия.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 1», 640000, ул.Ленина, 37, ИНН 4501021714, КПП 450101001 р/с 40204810200000000463, ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган , БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «Барьер», 640000, г. Курган, ул.Савельева, 92-66, ИНН 4510020467, ОГРН 1054527011550, ОКПО 70578107, р/с 40702810932000108466, к/с 30101810100000000650 в Курганском ОСБ №8599 г.Курган, БИК 043735650

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана», 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1, ФКК Администрации г.Курган ИНН 4501022644 , КПП 450101001 р/с 40702810500000000443 в ОАО НКО «Городской расчетный центр» г.Курган к/с 30103810400000000358 БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 1» Т.С.Крымова

«Подрядчик»

Генеральный директор ООО «Барьер» Е.А.Харланов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку