Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 12.11.2008 № 7061 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту молочной кухни МУ «Детская городская поликлиника № 1» по ул. Томина, 106 в г. Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  7061
Дата:  12.11.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_12_»________ноября 2008________ г. N__7061___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту молочной кухни

МУ «Детская городская поликлиника № 1» по ул. Томина, 106

в г. Кургане.

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 233/2-ОА от 06.10.2008г., Администрация города Кургана постановляет:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 12-Б на выполнение работ по
    ремонту молочной кухни МУ «Детская городская поликлиника № 1»
    по ул. Томина, 106 в г. Кургане между ООО «Строительная компания
    «Этюд» и МУ «Детская городская поликлиника № 1» в сумме
    923525,55 рублей. Источник финансирования - местный бюджет.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
    Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением
Администрации города Кургана
от 12.11.2008г. № 7061

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 12-Б

на выполнение работ по ремонту молочной кухни МУ «Детская городская поликлиника №1» по ул. Томина, 106 в г. Кургане.

г. Курган «06 » ноября 2008 г.

МУ «Детская городская поликлиника №1», в лице главного врача, Поляковой В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «Строительная компания «Этюд» в лице Генерального директора Тришкина С.А., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501099189-010891-1 от 25 апреля 2008г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по ремонту молочной кухни МУ «Детская городская поликлиника №1» по ул. Томина, 106 в г. Кургане в соответствии со сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города. «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е. контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 923 525,55 (девятьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 55 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 233/2-ОА от 06.10.2008г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости работ, указанной в п. 1.2, 6.3 настоящего муниципального контракта.

1.4. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п. 1.2,6.3 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п. 1.3 настоящего муниципального контракта

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик» ___________ «Предприятие» «Подрядчик»

.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

З.Права и обязанности «Подрядчика». 3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1 .Выполнить работы в сроки:

начало работ - в течение 3 дней с момента получения аванса; завершение работ - в течение полутора месяцев с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» в порядке, установленном СНиП, ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5. Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

З.1.б.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

«Муниципальный заказчик»- «Предприятие»_______

«Подрядчик» _____________

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по

муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика». «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием». 4.1.3.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном

порядке.

4.1.4.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику»

аванса и начале на объекте работ.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».
«Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной сметы назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Обеспечить «Муниципального заказчика» согласованной сметной документацией.

5.1.3.Осуществлять технический надзор за ремонтом, проверять соответствие объема, стоимости и качества работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.4. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Приемка работ.

6.1. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют
приемку
результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента
письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

6.2. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется
«Предприятием» с участием «Муниципального заказчика» по фактически
выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ,
предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы
должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая
материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше
цены, указанной в п. 1.2 контракта. Сдача работ оформляется 3-х сторонним актом
выполненных
работ за подписью уполномоченных лиц «Муниципального
заказчика», «Подрядчика» и «Предприятия».

6.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

«Муниципальный заказчик»-____________ «Предприятие»_____________

«Подрядчик»-_______________

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1 .Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

8.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение: смета ремонт молочной кухни МУ «Детская городская поликлиника №1» по ул. Томина,106 в г. Кургане - 1 экз.

«Муниципальный заказчик»-____________ «Предприятие»_____________

«Подрядчик»-_______________

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, 114

р/с 40204810200000000463 УФК по Курганской области (МУ «Детская городская поликлиника №1») открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, ИНН/КПП 4501019049/450101001.

«Предприятие» -640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1

р/с 40702810200000000442 ОАО НКО «городской расчетный центр» г.Курган,

к/с 30103810400000000358, ИНН 4501022644, КПП 450101001, БИК 043735358

«Подрядчик»- 640008, г.Курган, ул.Краснодонская, 31-87

р/с 40702810932000108660 в Курганское ОСБ №8599 г.Курган,

к/с 30101810100000000650, ИНН 4501099189, КПП 450101001 БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Главный врач

МУ «Детская городская поликлиника №1» В.В. Полякова

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г.Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Строительная компания «Этюд» С.А. Тришкин

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, И.В.Зворыгин

Председатель финансово- казначейского комитета

Возврат к списку