Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 06.11.2008 № 6872 Об утверждении муниципального контракта № 57 от 23.10.08г. на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  6872
Дата:  06.11.2008
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 06.11.2008

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 99.00 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_06_»________ноября 2008________ г. N__6872___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 57 от 23.10.08г. на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 57 от 23.10.08г. на оказание услуг по определению сметной стоимости.

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство коммунального хозяйства по статье «Газификация».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «06»__11__ 2008г. № 6872

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 57

на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно - изыскательских работ.

город Курган «23» октября 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Эверест - Строй», в лице директора Синева А.Ю. действующего на основании Устава и лицензии № ГС -2-781-02-26-0-7806382848-025531-1 от 25.04.08 г. именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ РФ от 21.07.2005 г № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» определить сметную стоимость выполнения проектно - изыскательских работ (далее - «документация») по следующим объектам:

- «Газификация. Перевод жилых домов ограниченных улицами: Ленина, М. Горького, Володарского и Куйбышева с сжиженного газа на природный» (ТУ выданные ОАО «Кургангоргаз» за № 150,151 и 152 от 08.08.08 г).

- «Газификация. Перевод жилых домов ул. Достоевского, 57; 59; 61 и 65 с сжиженного газа на природный. (ТУ №79 от 13.04.07 г.).

1.2 Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3 Стоимость муниципального контракта составляет 99 710 (Девяносто девять тысяч семьсот десять) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3; п.6.5 настоящего муниципального контракта.

2.2. Предоплата в размере не более 30% от стоимости муниципального контракта перечисляется «Муниципальным заказчиком» на расчетный счетный счет «Подрядчика» в 2008 году.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.3 Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

2.4 Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок не позднее 20 календарных дней после даты получения предоплаты. При несвоевременной предоплате срок выдачи документации переносится на количество календарных дней задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию в 5-ти печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3 Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4 Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5 В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6 Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1 Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3 Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2 «Предприятие» имеет право

5.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-ти экземплярах с электронной копией.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3 При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4 В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

6.5 В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4 Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5 Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 402 048 102 000 00 000 463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 450 108 10 22 КПП 450 101 001 БИК 043 735 001

«Подрядчик»- - ООО «Эверест - Строй», юридический адрес: 195213, г. Санкт - Петербург, пр. Заневский, д. 45, лит. «А», фактический адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 109 «А». р/с 407 02 810 0 0000 000 1076 в ОАО «Банк БФА», БИК 044 030 701,

КПП 783 501 001, к/сч 3010 1810 300 000 000 701 в «ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт - Петербургу», ОКПО 394 355 53, ОКОНХ 96 120, ОКАТО 402 885 63 000,

ОГРН 102 780 000 5199, ОКОП/ОКФС 67/16, ОКВЭД 65.12.

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» Юр. адрес: 640000, г. Курган ул.Кирова,85/1 ИНН 450 102 26 44 КПП 450 101 001

р/с 407 028 105 000 000 000 00 443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 301 038 104 000 000 00 358, БИК 043 735 358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Директор ООО «Эверест - Строй» А.Ю. Синев

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

г. Кургана, Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № 57

от 23.10.08г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

Задание на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно - изыскательских работ.

1.

Наименование проектируемых объектов

«Газификация. Перевод жилых домов ограниченных улицами: Ленина, М. Горького, Володарского и Куйбышева с сжиженного газа на природный» (ТУ выданные ОАО «Кургангоргаз» за № 150,151 и 152 от 08.08.08 г).

«Газификация. Перевод жилых домов ул. Достоевского, 57; 59; 61 и 65 с сжиженного газа на природный. (ТУ №79 от 13.04.07 г.).

2.

Наименование заказчика

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

3.

Основание для проектирования

План финансирования на 2008 год (приложение № 9 к решению Курганской городской Думы №338 от 19 декабря 2007 года).

4.

Место строительства

город Курган

5.

Стадия проектирования

новое

6.

Требования к составу и объему проектно- сметной документации

Определить стоимость ПИР (в полном объеме). Учесть и выполнить: принципиальную схему,

гидравлический расчет газовых сетей.

Подготовить материалы к акту выбора земельного участка (трассировке).

Согласовать с ОАО «Кургангоргаз» и с УАиГ города Кургана.

Смету на ПИР представить в ценах 2001 года.

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» -

ООО «Эверест - Строй» ___________________________________________ А.Ю. Синев

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № 57

от 23.10.08г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

СМЕТА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

Наименование работ

Стоимость работ,

тыс. рублей

НДС 18%, тыс. рублей

Общая стоимость работ с НДС 18%, тыс. рублей.

1.

Выполнить сметный расчет по объекту:

«Газификация. Перевод жилых домов ограниченных улицами: Ленина, М. Горького, Володарского и Куйбышева с сжиженного газа на природный» (ТУ выданные ОАО «Кургангоргаз» за № 150,151 и 152 от 08.08.08 г).

учетом принципиальной схемы газоснабжения (кол-во потребителей - 13), выбором трассы для строительства, ситуационным планом газовых сетей и сбором исходных данных).

56,72

10,21

66,93

2.

Выполнить сметный расчет по объекту: «Газификация. Перевод жилых домов ул. Достоевского, 57; 59; 61 и 65 с сжиженного газа на природный. (ТУ №79 от 13.04.07 г.).

учетом принципиальной схемы газоснабжения (кол-во потребителей - 4), выбором трассы для строительства, ситуационным планом газовых сетей и сбором исходных данных).

27,78

5,00

32,78

Итого:

84,5

15,21

99,71

Девяносто девять тысяч семьсот десять рублей.

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» -

ООО «Эверест - Строй» _______________________________________ А.Ю. Синев

Возврат к списку