Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 12.11.2008 № 7072 Об утверждении муниципального контракта № 60 от 29.10.08 г. на оказание услуг по нанесению кадастровых номеров и вычислению координат для подготовки акта выбора земельных участков


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  7072
Дата:  12.11.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_12_»________ноября 2008________ г. N__7072___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 60 от 29.10.08 г. на оказание услуг по нанесению кадастровых номеров и вычислению координат для подготовки акта выбора земельных участков

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 60 от 29.10.08 г. на оказание услуг по нанесению кадастровых номеров и вычислению координат для подготовки акта выбора земельных участков.

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов по статье «Коммунальное хозяйство».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «_12_»___11___ 2008г. № _7072_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 60

на оказание услуг по нанесению кадастровых номеров и вычислению координат для подготовки акта выбора земельных участков.

город Курган «29» октября 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Сибирь - Тэкс», в лице генерального директора Шелепова С.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ РФ от 21.07.2005 г № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» оказать услуги по нанесению кадастровых номеров и вычислению координат для подготовки акта выбора земельных участков по трассе проектируемого коллектора ливневой канализации Заозерного района в городе Кургане (далее - «документация») для объекта: «Развитие ливневой канализации микрорайонов Заозерный, Шевелевка, бульвар Солнечный».

1.2 Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3 Стоимость муниципального контракта составляет 48 648 (Сорок восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3; п.6.5 настоящего муниципального контракта.

2.2. Предоплата в размере не более 30% от стоимости муниципального контракта перечисляется «Муниципальным заказчиком» на расчетный счетный счет «Подрядчика» в 2008 году.

2.3 Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.4 Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

2.5 Стоимость услуг, оказываемых «Предприятием» не входит в стоимость услуг, выполняемых «Подрядчиком».

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок не позднее 30 календарных дней после даты получения предоплаты. При несвоевременной предоплате срок выдачи документации переносится на количество календарных дней задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию в 4-ех печатных экземплярах по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3 Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4 Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5 В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6 Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1 Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3 Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2 «Предприятие» имеет право

5.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 4-ех экземплярах.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3 При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4 В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

6.5 В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3 Споры по настоящему контракту разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4 Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5 Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 402 048 102 000 00 000 463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 450 108 10 22 КПП 450 101 001 БИК 043 735 001

«Подрядчик»- ООО «Сибирь - Тэкс» 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, 41-61-49. ИНН 451 001 13 35, КПП 450 101 001,

ОГРН 1024501525058, р/сч 407 028 102 000 000 00 263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово, кор/сч 301 018 109 000 000 00 821, БИК 043 764 821.

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» Юр. адрес: 640000, г. Курган ул. Кирова, 85/1 ИНН 450 102 26 44 КПП 450 101 001

р/с 407 028 105 000 000 000 00 443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 301 038 104 000 000 00 358, БИК 043 735 358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Сибирь - Тэкс» С.И. Шелепов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

г. Кургана, Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города

Кургана

_____________________А.А. Беломестнов

«__»_________________2008 года

Приложение №1

к муниципальному контракту №60

от 29.10. 08 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента

развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»___________________2008 года

Задание на оказание услуг по нанесению кадастровых участков и вычислению координат для подготовки акта выбора.

1.

Наименование проектируемых объектов

«Развитие ливневой канализации микрорайонов Заозерный, Шевелевка, бульвар Солнечный».

2.

Наименование заказчика

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

3.

Основание для проектирования

План финансирования на 2008 год (приложение № 9 к решению Курганской городской Думы №338 от 19 декабря 2007 года).

4.

Место строительства

город Курган Заозерный микрорайон

5.

Объект

Коллектор ливневой канализации Заозерного района

6.

Цель производства услуг

Документы для подготовки акта выбора.

7.

Состав работ

На предоставленной Заказчиком топографической съемке нанести в координатах:

- границы ранее учтенных земельных участков и кадастровых кварталов в соответствии с кадастровыми выписками,

- границы формируемого земельного участка проектируемого объекта.

Выполнить ведомость вычисления площади формируемого земельного участка.

8

Состав документации

Топографическая съемка с необходимыми сведениями в соответствие с п. 7 для подготовки акта о выборе земельного участка.

В соответствии с требованиями нормативных документов.

Количество - 4 печатных экземпляра.

9

Предоставление документов оснований для оказания услуг.

Кадастровые выписки, топографическая съемка, утвержденная генеральная схема ливневой канализации Заозерного планировочного района г. Кургана.

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» -

ООО «Сибирь - Тэкс» ___________________________________________ С.И. Шелепов

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города

Кургана

_____________________А.А. Беломестнов

«__»_________________2008 года

Приложение №2

к муниципальному контракту №60

от 29.10. 08 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»___________________2008 года

Смета

на оказание услуг по нанесению кадастровых участков и вычислению координат
для подготовки акта выбора по трассе проектируемого
коллектора ливневой
канализации Заозерного района в г.
Кургане.

п/п

Показатели стоимости

Основание стоимости

Расчёт стоимости

Стоимость, руб.

Справочник базовых цен Госстроя РФ, 2004 г.

1

Топографическая съемка масштаба 1:1000 (застроенная тер-я I кат., 35 га) камеральные

Таб.9, §10 прим.З

936*0,5*35=

16 380

2

С применением районного коэффициента к з/плате

Таб.3, §2 К=1,08

16380*1,08=

17 690

3

Всего с учетом индекса увеличения 2,75 к базовой стоимости

Письмо Минрегиона России от 09.07.2008 г. № 16568-СК/08

17690*2,75=

48 648

Всего по смете: Сорок восемь тысяч шестьсот сорок восемь рублей

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик»

ООО «Сибирь - Тэкс» ___________________________________________________/С.И. Шелепов/

Возврат к списку