Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 31.10.2008 № 6779 Об утверждении муниципального контракта № 58 от 23.10.08 г. на выполнение землеустроительных работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  6779
Дата:  31.10.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_31_»_______октября 2008________ г. N__6779___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 58 от 23.10.08 г. на выполнение землеустроительных работ.

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 58 от 23.10.08г. на выполнение землеустроительных работ.

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов по статье «Коммунальное хозяйство».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «31»10. 2008г. № 6779

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 58

на выполнение землеустроительных работ.

город Курган «23» октября 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Сибирь - Тэкс», в лице генерального директора С.И. Шелепова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ РФ от 21.07.2005 г № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить землеустроительные работы (межевание земельного участка для размещения грунтового карьера) (далее - «документация») по объекту: «Карьеры минерального грунта в г. Кургане. (Карьер с целью проведения работ, связанных с использованием недр - добыча общераспространенных полезных ископаемых для использования их в строительных работах и для других целей)».

1.2 Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3 Стоимость муниципального контракта составляет 98 293 (Девяносто восемь тысяч двести девяносто три) рубля.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3; п.6.5 настоящего муниципального контракта.

2.2. Предоплата в размере не более 30% от стоимости муниципального контракта перечисляется «Муниципальным заказчиком» на расчетный счетный счет «Подрядчика» в 2008 году.

2.3 Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.4 Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

2.5 Стоимость услуг, оказываемых «Предприятием» не входит в стоимость услуг, выполняемых «Подрядчиком».

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок не позднее 35 календарных дней после даты получения предоплаты. При несвоевременной предоплате срок выдачи документации переносится на количество календарных дней задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию в 4-ех печатных экземплярах по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3 Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4 Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5 В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6 Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1 Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3 Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2 «Предприятие» имеет право

5.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 4-ех экземплярах.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3 При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4 В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

6.5 В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4 Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5 Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 402 048 102 000 00 000 463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 450 108 10 22 КПП 450 101 001 БИК 043 735 001

«Подрядчик»- ООО «Сибирь - Тэкс» 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, 41-61-49. ИНН 451 001 13 35, КПП 450 101 001,

ОГРН 1024501525058, р/сч 407 028 102 000 000 00 263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово, кор/сч 301 018 109 000 000 00 821, БИК 043 764 821.

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» Юр. адрес: 640000, г. Курган ул. Кирова, 85/1 ИНН 450 102 26 44 КПП 450 101 001

р/с 407 028 105 000 000 000 00 443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 301 038 104 000 000 00 358, БИК 043 735 358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Сибирь - Тэкс» С.И. Шелепов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

г. Кургана, Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления Л.Н.Неупокоева

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № 58

от 23.10.08г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

Задание на межевание земельного участка.

1.

Наименование проектируемых объектов

«Карьеры минерального грунта в г. Кургане. (Карьер с целью проведения работ, связанных с использованием недр - добыча общераспространенных полезных ископаемых для использования их в строительных работах и для других целей)».

2.

Наименование заказчика

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

3.

Основание для проектирования

План финансирования на 2008 год (приложение № 9 к решению Курганской городской Думы №338 от 19 декабря 2007 года).

4.

Место строительства

город Курган район Зайковского кладбища

5.

Объект землеустройства

Земельный участок площадью 52,0 га для размещения грунтового карьера

6.

Цель производства работ

Оформление землеустроительной документации, необходимой для проектирования грунтового карьера.

7.

Состав работ

1) Подготовительные работы

Сбор и изучение документов - оснований для выполнения работ, геодезических, планово - картографических, землеустроительных и других исходных документов, а также сведений о земельных участках, содержащихся в государственном земельном кадастре

Полевое землеустроительное обследование территории и объектов, корректировка планово - картографического материала М 1:500, оценка состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС), опорной межевой сети (ОМС), межевых знаков и границ земельных участков.
2). Оформление землеустроительной документации по предварительному согласованию земельного участка.

- оформление исходного планово - картографического материала для проектирования границ земельного участка, горизонтальная съемка М 1:500, корректировка планов,

- оформление и согласование проекта границ земельного участка для грунтового карьера в составе проекта территориального землеустроительного участка,

- в составе проекта границ предусмотреть наличие существующих подземных и надземных коммуникаций и сформировать части земельного участка для наложения в дальнейшем ограничений в его использовании, а так же для обременений правом производства работ,

- подготовка необходимых документов в соответствующие инстанции с заявлениями об утверждении проекта территориального землеустройства (утверждается собственником земельного участка или его законным представителем

- оформление землеустроительного дела по предварительному согласованию места размещения объекта

3. Установление в натуре границ земельного участка (межевание).

- проведение межевания объекта землеустройства на основании решения органа власти о предварительном согласовании места размещения объекта и утвержденного проекта границ земельного участка,

- для создания надежной геодезической основы межевания земель заложить опорные межевые знаки (ОМЗ) в количестве 4 шт. с условием взаимной видимости между пунктами в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность, координаты ОМЗ определить положением теодолитных ходов от пунктов ГГС, обеспечивающими точность построения опорных межевых сетей класса ОМС 2 на землях населенных пунктов (средняя квадратическая ошибка взаимного положения смежных пунктов 0,10 м),

В качестве ОМЗ использовать металлические штырь диаметром 0,01 м, длиной не менее 0,8 м, заложенные в грунт на глубину не менее 0,7 м, без окопки и другого внешнего оформления, ОМЗ сдаются на наблюдение за сохранностью Заказчику,

- координаты межевых знаков земельного участка определить с точностью, соответствующей нормальной точности межевания объектов землеустройства, установленной требованиями Росземкадастра геодезическими способами,

- при определении координат использовать системы координат, принятые для ведения государственного земельного кадастра,

- для обработки результатов геодезических измерений и вычисления площадей земельных участков использовать программу «Земдело 6.0 ГИС MapInfo,

- оформление землеустроительного дела по межеванию границ земельного участка, утверждение его в установленном порядке

4. Оформление документов о межевании и сопровождение процедуры постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

8

Предоставление документов оснований

Предприятие, Заказчик обеспечивает оформление и предоставляет Подрядчику все необходимые для выполнения работ документы, акт о выборе земельного участка, согласования и заключения по акту выбора, распоряжения органов власти об утверждении проекта границ, о резервировании территории для муниципальных нужд, о предварительном согласовании места размещения объекта, проект постройки улицы, осуществляет извещение в средствах массовой информации о предстоящем строительстве.

Заявки в органы ГЗК о предоставлении сведений ГЗК и о постановке на кадастровой учет земельных участков осуществляются Заказчиком или его законным представителем

9

Порядок и форма предоставления материалов

Оформление и выдача документации:

1. Землеустроительное дело о предварительном согласовании места размещения объекта с проектом границ земельного участка.

2. Землеустроительное дело по межеванию границ земельного участка.

3. Документы о межевании (Описания земельных участков) для предоставления в органы государственного кадастра.

10

Состав документации

В соответствии с требованиями нормативных документов.

Количество - 4 печатных экземпляра.

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» -

ООО «Сибирь - Тэкс» ___________________________________________ С.И. Шелепов

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № 58

от 23.10.08г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УКС Администрации города Кургана

___________________А.А. Беломестнов

«___»_________________2008 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства

_____________________С.Л. Валишин

«____»_________________2008 года

Смета на изыскательские работы

Наименование землеустроительных работ:

Наименование организации-заказчика: Наименование проектной (изыскательской) организации:

Межевание земельного участка для размещения грунтового карьера по адресу: г. Курган, в районе Зайковского кладбища.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана

ООО «Сибирь-Тэкс»

п/п

Показатели стоимости

Основание стоимости

Расчёт стоимости

Стоимость, руб.

Справочник базовых цен Госстроя РФ, 2004 г.

1

Топографическая съемка масштаба 1:5000 (незастроенная тер-я II кат., 52 га) полевые

Таб.9, §29

369*52=

19 188

2

Топографическая съемка масштаба 1:5000 (незастроенная тер-я II кат., 52 га) камеральные

Таб.9, §29

86*52=

4 472

3

Расходы по внутреннему транспорту 8,75%

Таб.4, §2

19188*0,0875=

1679

4

Расходы по организации и ликвидации работ

п. 13 ОУ

19188*0,06=

1 151

Итого полевых работ:

19188+1679+1151

22 018

5

С коэффициентом за неблагоприятный период 1.3

Таб.2, §2

22018*1,3=

28 623

Итого полевых и камеральных работ:

28623+4472=

33 095

6

С применением районного коэффициента к з/плате

Таб.3, §2 К=1,08

33095*1,08=

35 743

7

Всего с учетом индекса увеличения 2,75 к базовой стоимости

Письмо Минрегиона России от 09.07.2008 г. № 16568-СК/08

35743*2,75=

98 293

Всего по смете: Девяносто восемь тысяч двести девяносто три рубля

«СОГЛАСОВАНО»

«Подрядчик» ООО «Сибирь - Тэкс» __________________________________________С.И. Шелепов

Возврат к списку