Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 19.11.2008 № 7283 Об утверждении договора на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения здания Администрации города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Номер:  7283
Дата:  19.11.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_19_»________ноября 2008________ г. N__7283___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения здания Администрации города Кургана

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

Утвердить договор на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения здания Администрации города Кургана между Администрацией города Кургана и ООО «Лана» (прилагается).

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№_7283_от___19.11__2008г.

ДОГОВОР

на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения здания Администрации города Кургана

г. Курган « 11 » ноября 2008 г.

ООО «Лана», именуемое в дальнейшем “Подрядчик” в лице генерального директора Лен Виктора Абрамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация города Кургана в лице управляющей делами Администрации г. Кургана Родионовой Веры Борисовны, действующей на основании распоряжения Руководителя Администрации г.Кургана № 3-р от 22.01.2008г., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора, стоимость работ.

1.1. «Заказчик» поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт системы электроснабжения здания Администрации г. Кургана в соответствии со сметной документацией. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы.

1.2. Стоимость работ, согласно сметы (Приложение №1), составляет 99633,00 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три) руб. «Подрядчик» работает по упрощенной системе налогообложения, без НДС.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится в течение 15 дней с момента получения «Заказчиком» счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней после подписания договора;

  • завершение работ - до 01.12.2008г.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего договора и сдать их «Заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим договором.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуру на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Заказчиком» и за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

«Заказчик» ___________________ «Подрядчик» ________________

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.9.В случае, если Заказчиком»» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по договору работ.

4. Права и обязанности «Заказчика».

4.1.«Заказчик» обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

      1. «Заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ

  1. Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными договором, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 договора.

5.2. «Заказчик» организует и осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 2-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Заказчика».

5.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Заказчик» вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

  1. Расторжение договора.

7.1.Расторжение договора возможно по соглашению сторон.

7.2.Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

«Заказчик» ___________________ «Подрядчик» _______________

8. Срок действия договора.

8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до 31 декабря 2008 года.

9. Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и два - в общий отдел Администрации города Кургана.

10. Юридические адреса сторон.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Администрация г. Кургана

ООО «ЛАНА»

640000, г. Курган, пл. им. Ленина

640027, г. Курган,ул. Химмашевская, 9

ИНН/КПП 4501005007/450101001

тел/факс (3522) 57-66-95; тел. (3522) 45-31-95

УФК по Курганской области (ФКК Админист-

e-mail: lana-elekta@mail.ru

Рации г.Кургана - Администрация города

Кургана) л/с 02091091012

ИНН 4501082001 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка

Курганское ОСБ № 8599 г. Курган

России по Курганской обл. г.Курган

р/с 40702810032020001346

БИК 043735001

к/с 30101810100000000650

К/сч нет.

БИК 043735650

___________________/ В.Б. Родионова / ____________________/ В.А.Лен /

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

Начальник правового Управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку