Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 24.11.2008 № 7401 Об утверждении муниципального контракта №66 на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжению помещений прачечной МДОУ «Детский сад №62»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  7401
Дата:  24.11.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_24_»________ноября 2008________ г. N__7401___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №66 на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжению помещений прачечной МДОУ «Детский сад №62»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протоколом Единой комиссии по размещению муниципальных заказов №279-К от 10 ноября 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №66 на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжению помещений прачечной МДОУ «Детский сад №62», между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детских садов №3», МДОУ «Детский сад №62», МУП «УКС Администрации города Кургана» и ИП Мазур Алексеем Геннадьевичем в сумме 98631,00 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

От 24.11. 2008г. № 7401

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 66

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжению помещений прачечной МДОУ «Детский сад № 62».

г. Курган «17» ноября 2008 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов № 3», в лице директора Худяковой Т.Л., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МДОУ«Детский сад № 62» в лице заведующей Голышевой Н.Б., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ИП Мазур Алексей Геннадьевич, действующего на основании свидетельства предпринимателя №308450115700059 от 05.06.2008 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжению помещений прачечной МДОУ «Детский сад № 62» в г. Кургане («Получателя») в соответствии с проектно- сметной документацией, разработанной ООО «АТР-Мозаика». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.»Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 98631,00 (Девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол №279-К от 10 ноября 2008г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости ремонтных работ, указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3, настоящего муниципального контракта

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.»Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - ___________________

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней с момента получения аванса;

  • завершение работ - в течение двух недель с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП, ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Получателем» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Уведомить в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.4.Оплатить выполненные «Предприятием» и «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Получателя».

5.1. В течение трех дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

5.2.Обеспечить доступ к объектам ремонта.

5.3.Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - ___________________

5.4.В течение трех дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» и «Предприятие».

5.5.«Получатель» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Права и обязанности «Предприятия».

6.1.«Предприятие» обязано:

6.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

6.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

6.1.3. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

6.2. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

7. Приемка работ.

7.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2. «Получатель» и «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя» и «Предприятия».

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9. Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законом порядке.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

11. Особые условия.

11.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - ___________________

11.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов№3» 640000, город Курган улица Максима Горького, дом 32, лицевой счет 02091091012, открыт в УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана) р/с 40204810200000000463, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган БИК 043735001, ИНН 4501025469, КПП 450101001, тел (3522) 42-65-24

«Получатель» - МДОУ «Детский сад № 62» , 640003, ул. Мяготина, 55-А, ИНН 4501031938

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, город Курган, улица Кирова, дом 85/1, р/с 40702810200000000442, ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган, к/с 30103810400000000358, БИК 043735358, ИНН 4501022644, КПП 450101001

«Подрядчик» - ИП Мазур Алексей Геннадьевич, 640000 г. Курган ул. Р.Зорге 52/1, р/с 40802810801100000005, Курганский Филиал ОАО «Русь-Банк-Урал», к/с 30101810000000000860, БИК 043735860, ИНН 450131042737, тел (3522) 41-16-43

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС № 3» Т.Л.Худякова

«Получатель»

Заведующая МДОУ

«Детский сад № 62» Н.Б.Голышева

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

ИП Мазур Алексей Геннадьевич А.Г. Мазур

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

Согласовано:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана

Председатель Финансово-

Казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку