Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 26.11.2008 № 7464 Об утверждении муниципального контракта на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №53» в г.Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  7464
Дата:  26.11.2008
Статус:  Действует
Вносились изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 12.12.2008 N 8002 О внесении изменения в Постановление Администрации города Кургана от 26 ноября 2008 года № 7464 « Об утверждении муниципального контракта № 18 на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУг.Кургана «Средняя

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_26_»________ноября 2008________ г. N__7464___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №53» в г.Кургане

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №268/2-ОА от 10.11.2008г Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №18 на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №53» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МОУ г.Кургана «Средней общеобразовательной школой №53», МУП «УКС Администрации г.Кургана» ЗАО ПКК «Курганспецэлектромантаж» в сумме 702732 рубля 10 коп. Источник финансирования - средства местного бюджета и федеральные средства.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 26.11. 2008г. №7464

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 18

на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» в г. Кургане.

г. Курган « 24 » ноября 2008 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 3» в лице директора Ждановой С.Ю., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» в лице директора Фисун Л.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ЗАО ПКК «Курганспецэлектромонтаж»в лице Генерального директора Кичигина С.А., действующего на основании Устава и лицензии № 2/05995 от 24.02.2004года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» в г. Кургане («Получателя») в соответствии с проектно- сметной документацией, разработанной ЗАО ПКП «Курганспецэлектромонтаж». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города. «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 702732,10(семьсот две тысячи семьсот тридцать два ) руб.10 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 268/2-ОА от 10.11. 2008г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости ремонтных работ, указанной в п.1.2,7.2 настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,7.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней с момента получения аванса;

  • завершение работ - в течение месяца с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Получателем» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» и «Предприятие» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.4.Оплатить выполненные «Предприятием» и «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Получателя».

    1. В течение трех дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

    2. Обеспечить доступ в помещения для выполнения работ.

    1. Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

    2. В течение трех дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» и «Предприятие».

    3. «Получатель» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

6.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

6.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

6.1.3.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

6.2.«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

7.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.3. «Получатель» и «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя» и «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

11. Особые условия.

11.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

12.Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640018,г.Курган,ул.Советская,152 МУ «Центр бухгалтерского учета школ №3» Лицевой счет 02091091012 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г.Курган. ИНН/КПП 4501011145/450101001

«Получатель» - г.Курган, ул.Урицкого,153 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №53»

р/с 40204810200000000463 ИНН 4501040107 КПП 450101001

«Предприятие» -МУП «УКС Администрации г.Кургана» 640000 г.Курган, ул.Кирова,85/1 р/с 40702810500000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г.Курган к/с 30103810400000000358 ИНН/КПП 4501022644/450101001 БИК 043735338

«Подрядчик» - ЗАО ПКК «Курганспецэлектромонтаж» 640072,г.Курган, ул.К.Маркса,106,оф.221 ИНН/КПП 4501011554/450101001 р/с №40702810432020000976 в Курганском ОСБ №8599 кор.сч.30101810100000000650,БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 3» С.Ю.Жданова

«Получатель»

Заведующая МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 53 » Л.В.Фисун

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ЗАО ПКК «Курганспецэлектромонтаж» С.А.Кичигин

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку