Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 24.11.2008 № 7383 Об утверждении муниципального контракта № 68 от 24.11.08 г. на выполнение проектно – изыскательских работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  7383
Дата:  24.11.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_24_»________ноября 2008________ г. N__7383___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 68 от 24.11.08 г. на выполнение проектно - изыскательских работ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 68 от 24.11.08г. на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту: «Реконструкция существующего моста и строительство нового моста через р. Черная на ул. Мостостроителей».

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «24»___11__ 2008г. № _7383_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 68

на выполнение проектно - изыскательских работ.

город Курган « 24» ноября 2008г

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «МостПроект» в лице директора Кима Л.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектно - изыскательские работы по объекту (далее - документация): «Реконструкция существующего моста и строительство нового моста через р. Черная на ул. Мостостроителей».

1.2 Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1) , сметой (приложение №2), календарным планом выполнения проектно - изыскательских работ (приложение №3), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3 Стоимость муниципального контракта составляет 3 535 291 (Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести девяносто один) рубль, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол проведения аукциона на выполнение проектно - изыскательских работ № 272/2-ОА от «10» ноября 2008 г.).

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3; п.6.5 настоящего муниципального контракта.

2.2. Предоплата в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляется «Муниципальным заказчиком» на расчетный счетный счет «Подрядчика» в 2008 году. Расчеты в 2008 году производятся на основании промежуточных актов выполненных работ, но не более 1208,0622 тысяч рублей (в соответствии с Постановлением №5172 Администрации города Кургана от 11.09.2008 года «Об утверждении реестра объектов с длительным производственным циклом для заключения долгосрочных муниципальных контрактов, полномочия муниципального заказчика по которым осуществляет Департамент развития городского хозяйства»).

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»______________________________

2.3 Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

2.4 Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы в срок не позднее 300 календарных дней после даты получения предоплаты. При несвоевременной передаче предоплаты, срок выдачи документации переносится на количество календарных дней задержки.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию в 4-ех печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3 Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4 Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5 В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6 Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1 Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3 Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2 «Предприятие» имеет право

5.2.1 Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»______________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 4-ех экземплярах с электронной копией, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и передать документацию для проведения государственной экспертизы.

6.3 При положительном заключении государственной экспертизы оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4 В случае отрицательного заключения государственной экспертизы сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

6.5 В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2009 года (на основании Постановления №5172 Администрации города Кургана от 11.09.2008 года «Об утверждении реестра объектов с длительным производственным циклом для заключения долгосрочных муниципальных контрактов, полномочия муниципального заказчика по которым осуществляет Департамент развития городского хозяйства»).

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»______________________________

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными документами по вопросам проектно - строительных работ и нормами действующего законодательства РФ.

10.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3 Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явится основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

10.4 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.5 Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6 Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 4501081022 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «МостПроект» 640000, г. Курган, ул. Зорге, д.5 кв. 7. Тел. 44-85-16. ИНН 4501125181, КПП 450 101 001, к/с 301 018 101 0000 0000 650, р/с 407 028 101 32 000 107 762 Курганское отделение ОСБ № 8599 СБ РФ.

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000,

г. Курган ул.Кирова,85/1 ИНН 4501022644 КПП 450101001

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358, БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Директор ООО «МостПроект» Л.М. Ким

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку