Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 11.12.2008 № 7993 Об утверждении муниципального контракта №181 на выполнение работ по прокладке нового водопровода к жилым домам №6 и10 по ул. Лесопарковая города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  7993
Дата:  11.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_11_»_______декабря 2008________ г. N__7993___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №181

на выполнение работ по прокладке нового водопровода к жилым домам №6 и10 по ул. Лесопарковая города Кургана

В соответствии с Федеральными Законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №181 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Кургантепловодомонтаж» на выполнение работ по прокладке нового водопровода к жилым домам №6 и 10 по ул. Лесопарковая города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «11»__12__ 2008г.№_7993_

Муниципальный контракт №181

на выполнение работ прокладке нового водопровода к жилым домам №№6 и10

по ул. Лесопарковая города Кургана

г.Курган 11 декабря 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Кургантепловодомонтаж», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Игнатьева Евгения Александровича, действующего на основании Лицензия, руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по прокладке нового водопровода к жилым домам №№6 и10 по ул. Лесопарковая города Кургана, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

2. Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту определяется в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 308-К от 01.12.2008 года и составляет 426 000,00 (Четыреста двадцать шесть тысяч) руб.00 коп.

Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Сроки выполнения работ

3.1.Начало проведения работ - в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

3.2.Окончание работ - до 31.12.2008 г.

4.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по прокладке нового водопровода к жилым домам №№6 и10 по ул. Лесопарковая города Кургана, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, в 2008 году.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Е.А. Игнатьев

4.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам, в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам, включенным в локальный сметный расчет (в т.ч., включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой, включенных в локально-сметный расчет), но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

. 4.3.Оплата за выполненные работы Исполнителю производится Муниципальным заказчиком, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2008 год, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

4.4.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель предоставляет на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы работ по прокладке нового водопровода к жилым домам №№6 и10 по ул. Лесопарковая города Кургана.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом, ГОСТ, СНиП и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.3.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.4.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Ответственность сторон

6.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со дня, действующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

6.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

6.3.2.За ненадлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию - ухудшение его состояния или разрушений.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Е.А. Игнатьев

6.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

6.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчета в соответствии с законодательством.

7. Заключительные Положения

7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

7.2.Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3.Все спорные вопросы при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

7.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

7.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству города Кургана

ООО «Кургантепловодомонтаж»

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

640018 г. Курган, ул. Пичугина, 16

ИНН 4501121300,

р/с 40702810700000000364

в ЗА СКБ «Надежность»

БИК 043735844, КПП 450101001

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

Е.А. Игнатьев

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

Возврат к списку