Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 12.12.2008 № 8014 Об утверждении муниципального контракта №8 от 29.09.2008г. на поставку микроскопов поляризационного и биологического для исследований микроволокон и волос


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЭРИУМИ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Номер:  8014
Дата:  12.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_12_»_______декабря 2008________ г. N__8014___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №8 от 29.09.2008г. на поставку микроскопов поляризационного и биологического для исследований микроволокон и волос

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 225-К от 15.09.2008 года Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт 8 от 29.09.2008г., заключенный между Департаментом экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана и обществом с ограниченной ответственностью «Кримоборудование» на поставку микроскопов поляризационного и биологического для исследований микроволокон и волос.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Кургана

от ___12.12.___2008г. №_8014_

Муниципальный контракт№8

на поставку микроскопов поляризационного и биологического для исследования микроволокон и волос

г. Курган 29 сентября 2008г.

Департамент экономического разития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Печериной Ольги Николаевны, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от15.04.2005г. №68, с одной стороны, и Исполнитель муниципального заказа общество с ограниченной ответственностью «Кримоборудование» в лице генерального директора Широкова А. Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность по поставке технического оборудования: микроскопов поляризационного и биологического для исследования микроволокон и волос (далее по тексту - Товар) с характеристиками согласно приложению к муниципальному контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет 299 351,0 (Двести девяносто девять тысяч триста пятьдесят один) рубль, в том числе НДС 18% 53 883 руб. 18 коп. (Пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три тысячи рублей восемнадцать копеек) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 225-К от 15.09.2008 года).

2.2 Оплата за Товар производится Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях 100% оплаты, после подписания акта приема- передачи товара.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

  1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в течение 3 месяцев после утверждения муниципального контракта постановлением Администрации города Кургана.

  2. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик в
    праве, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка
    которого просрочена.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар должен быть доставлен Поставщиком в Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.2. Поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать установленным стандартам и требованиям, а также спецификации.

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь комплект документов, необходимый для оформления Товара и иные документы.

4.4. Проверка на соответствие стандартам и требованиям осуществляется представителем Заказчика при наличии надлежаще оформленной доверенности на получение Товара. Подпись представителя Заказчика в накладной на получение Товара является подтверждением того, что Товар получен и укомплектован.

4.5. Если Товар, при проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик вправе отказаться от него. Поставщик должен будет заменить Товар, либо произвести другие действия с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дней с момента предъявления соответствующей претензии представителем Заказчика.

4.6. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением настоящего Контракта. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 3 дней с момента получения требования Заказчика.

4.7. Заказчик имеет право привлекать Поставщика к ответственности за нарушение им условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

5. ГАРАНТИИ

  1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте.

  2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Контракте требованиям в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

5.3. В случае выявления поставки некачественного товара в период гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного товара на доброкачественный товар в течение 30 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

  1. Право муниципальной собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент передачи Товара.

  2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  1. При поставке некачественного товара, выявленного во время его приемки, Поставщик обязан произвести его замену в течение 15 дней с момента обнаружения.

  2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

7.4. В случае нарушения сроков поставки товара по настоящему муниципальному контракту Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2008г.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, Контракт, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления Поставщику.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все от нее разумные меры к устранению таких препятствий.

  2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

  3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 дней с момента ее получения. При не достижении соглашения спор разрешается в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

9.4. В целях оперативности исполнения условий Контракта допускается передача подписанных документов (Контракта, счета - фактуры, накладных, счетов на оплату и др. документов) посредством факсимильной связи. При этом указанные документы (копии) имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами экземплярами документов с печатью и подписью организаций.

9.5. Уступка права требования по настоящему Контракту без согласия Заказчика не допускается.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Поставщик»

Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана

Адрес: г. Курган, ул. М. Горького, 109

ИНН: 4501114084

Р/с 40302810300000000061

БИК 043735001

Директор Департамента экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации

города Кургана

______________________ /Печерина О. Н./

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Кримоборудование»

Адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова. 10, стр. 1. Оф. 811

ИНН: 7705463402

Р/с 40702810500000003537

ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК044525201

Генеральный директор

_______________________/Широков А. Б./

м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку