Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 12.12.2008 № 8018 Об утверждении договора № ТО 77 от 10.12.2008г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Номер:  8018
Дата:  12.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_12_»_______декабря 2008________ г. N__8018___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора № ТО 77 от 10.12.2008г.

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

Утвердить договор № ТО 77 от 10.12.2008г. между Администрацией города Кургана и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоплюс» (прилагается).

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден

Постановлением Администрации города Кургана

от «_12_» __12__ 2008г.№ 8018

ДОГОВОР № ТО 77

г.Курган « 10 » декабря 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПЛЮС», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Афанасьева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, и Администрация города Кургана в лице управляющей делами Администрации города Кургана Родионовой Веры Борисовны, действующей на основании распоряжения Руководителя Администрации города № 3-р от 22.01.2008г.., именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили на основании Федерального Закона 94 п. 14 ст.55 настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ:

__ техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматического регулятора:

- съем показаний с вычислителя, составление отчетной ведомости и сдача в энергоснабжающую организацию,

- внешний осмотр узла учета и автоматического регулятора 2 раза в месяц,

- проверка работоспособности,

- прочность крепления вычислителя на панели или в щите,

- надежность соединения жгутов и кабелей от преобразователей расходомеров, температуры и электропитания,

-проверка наличия заземления узла учета,

- проверка уровня масла в гильзах термопреобразователей, при необходимости пополнение,

- периодическая промывка или очистка преобразователей расходомеров и клапана регулирующего с целью устранения отложений и загрязнений,

- монтаж, демонтаж приборов для проведения поверки,

- в течение 24 часов с момента получения заявки обеспечить выезд специалиста для диагностики неисправности,

      • работы произвести в здании, находящемся по адресу г. Курган, пл. Ленина.

      • Фактом выполнения работ по договору является подписанный двусторонний акт сдачи - приемки выполненных работ между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

        1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

          1. Сумма договора включает в себя оплату ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимости работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии и автоматического регулятора и составляет 7000 рублей (по 1000 рублей ежемесячно в январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре, декабре 2009г.).

          2. Сумма договора может быть изменена, а сроки выполнения работ пересмотрены по следующим причинам:

            • при внесении изменений в объемы и содержание работ по предложению ЗАКАЗЧИКА;

            • появления обстоятельств непреодолимой силы.

        1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ:

          • Оплата в сумме 1000 (одна тысяча) рублей, перечисляются на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за расчетным.

        .

        1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

          1. ЗАКАЗЧИК обеспечивает ИСПОЛНИТЕЛЮ к месту работы:

            • беспрепятственный доступ персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ,

            • подвод электроэнергии.

        1. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий п. 3.1. настоящего договора срок проведения и сдачи работ увеличивается на количество дней задержки.

        4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

        4.1. Споры по заключению, исполнению и расторжению настоящего договора решаются путем переговоров. Если стороны не пришли к соглашению - в Арбитражном суде Курганской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

        5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

        5.1 Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

        5.2. В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

        6. ФОРС - МАЖОР

        6.1 При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства

        7. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

        7.1. По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи - приемки выполненных работ.

        7.2. ЗАКАЗЧИК в течение пяти дней со дня отправки ИСПОЛНИТЕЛЕМ акта сдачи - приемки выполненных работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

          1. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА, сторонами заключается двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

          2. Если в пятидневный срок со дня отправки акта сдачи-приемки, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не был получен подписанный акт сдачи - приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки, акт считается подписанным, работа - принятой.

        8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

        8.1. Срок действия договора с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.

        8.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно. При этом заинтересованная в расторжении сторона письменно уведомляет об этом другую сторону за 15 календарных дней.

        8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

        8.4. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и 2 экземпляра для общего отдела Администрации города Кургана, утверждается Постановлением Администрации города.

        9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

        Заказчик:

        Администрация города Кургана

        640000, г. Курган, ул. пл. им. В.И. Ленина

        тел. 421-093

        ИНН 4501005007

        КПП 450101001

        р/с 4020481020000000463

        ГРКЦ ГУ Банка России

        по Курганской области, г. Курган

        БИК 043735001

        Управляющая делами Администрации

        города Кургана

        ____________ В.Б. Родионова

        м.п.

        Поставщик:

        ООО «Энергоплюс»

        640020, г. Курган ул. Кирова 51-109

        ИНН 4501118530

        КПП 450101001

        Р/с 40702810932000107234

        Курганское ОСБ N 8599

        г. Курган

        Генеральный директор

        _________________ А.Ю. Афанасьев

        м.п.

        Управляющая делами

        Администрации города Кургана

        В.Б.Родионова

        СОГЛАСОВАНО:

        Начальник правового Управления

        Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку