Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 23.12.2008 № 8412 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на водопроводных сетях, расположенных в спальном корпусе «Островок» в муниципальном учреждении «Оздоровительный комплекс»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  8412
Дата:  23.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_23_»_______декабря 2008________ г. N__8412___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

на выполнение работ по устранению аварии на водопроводных сетях, расположенных в спальном корпусе «Островок» в муниципальном учреждении «Оздоровительный комплекс»

В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по устранению аварии на водопроводных сетях, расположенных в спальном корпусе «Островок» в муниципальном учреждении «Оздоровительный комплекс», между МУ «Оздоровительный комплекс», МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «Кургантепловодомонтаж».

2.Департаменту социальной политики оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана, согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «23»__12_ 2008г.№_8412_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по устранению аварии на водопроводных сетях , расположенных в спальном корпусе «Островок» в муниципальном учреждении «Оздоровительный комплекс»

г.Курган «19 » ноября 2008 г.

МУ «Оздоровительный комплекс» в лице директора Егоровой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и ООО «Кургантепловодомонтаж» в лице генерального директора Игнатьева Е.А, действующего на основании Устава и лицензии № 859459 от 21 мая 2007г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», руководствуясь п.6 ч.2 статьей 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и актом обследования здания спального корпуса «Островок» от 19 ноября 2008 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по устранению аварии на водопроводных сетях, расположенных в спальном корпусе «Островок» в муниципальном учреждении «Оздоровительный комплекс», в соответствии со сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой часть настоящего контракта и приведена в Приложении № 1. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е. контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 126 536,00 (Сто двадцать шест тысяч пятьсот тридцать шесть) руб. согласно акту обследования здания спального корпуса «Островок» от 19 ноября 2008 г.

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Подрядчика»

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Приступить к выполнению работ - в течение 2-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

3.1.2.Выполнить работы - в течение 5-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

3.1.3.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта, и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.4.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.5.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.6.Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

3.1.7.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.8.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.9.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.10.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.11.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.12.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4.Права и обязанности «Муниципального заказчика»

4.1.«Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    • 4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

4.3.Права и обязанности «Предприятия»:

    • 4.3.1.«Предприятие» обязано:

      • 4.3.2.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

      • 4.3.3.Обеспечить «Муниципального заказчика» сметной документацией.

      • 4.3.4.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

      • 4.3.5.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

    • 4.4.«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5.Приемка работ

5.1.Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

6.Обстоятельства непреодолимой силы

    • 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    • 6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    • 6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта

    • 7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

    • 7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.Срок действия муниципального контракта

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчётов - до полного исполнения обязательств.

9.Особые условия

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается

весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

10. Юридические адреса сторон

«Муниципальный заказчик»

ИНН/КПП 4501084707/450101001 Плательщик УФК по Курганской области (ФКК Администрации города Кургана-Муниципальное учереждение «Оздоровительный комплекс») Р/счет 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган БИК 043735001 ОГРН 1034500004220

Директор

МУ «Оздоровительный комплекс»

м.п.

Е.В.Егорова

«Подрядчик»

Общество с ограниченной ответственностью «Кургантепловодомонтаж»

ИНН/КПП 4501121300/450101001 ОГРН 1064501167587 ОКПО 78736392 БИК 043735844 Банк ЗА СКБ «Надежность» г.Курган ул. Гоголя 37 «а» Р/с 40702810700000000364 К/с 30101810000000000844

Генеральный директор

ООО «Кургантепловодомонтаж»

м.п.

Е.А. Игнатьев

«Предприятие»

ИНН 4501022644 ОГРН 1024500519394 КПП 450101001 БИК 043735358

Р/счет 40702810500000000443 К/счет 30103810400000000358 ОАО НКО Городской расчетный центр

Директор

МУП «УКС Администрации

г. Кургана»

м.п.

А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

стр. 2 из 5

Муниципальный заказчик

Предприятие

Подрядчик

Егорова Е.В.

Беломестнов А. А.

Игнатьев Е.А.

Возврат к списку