Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 16.12.2008 № 8136 Об утверждении муниципального контракта №14 от 04.12.2008г. на выполнение предпроектных работ «Реконструкция здания детского сада по ул.К.Мяготина, 89-а в городе Кургане»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  8136
Дата:  16.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_16_»_______декабря 2008________ г. N__8136___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №14 от 04.12.2008г. на выполнение предпроектных работ «Реконструкция здания детского сада по ул.К.Мяготина, 89-а в городе Кургане»

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт №14 от 04.12.2008г., заключенный между Департаментом экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана и обществом с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ-СТРОЙ» на выполнение предпроектных работ «Реконструкция здания детского сада по ул.К.Мяготина, 89-а в городе Кургане».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана.

Руководитель

Администрации города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от16.12.2008г. № _8136_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14

на выполнение предпроектных работ «Реконструкция здания

детского сада по ул.К.Мяготина, 89-а в городе Кургане»

г. Курган «04» декабря 2008 г.

Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Печериной Ольги Николаевны, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005г. №68, МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ-СТРОЙ», в лице Чикишева Максима Алесандровича, действующего на основании доверенности от З 1.10.2008г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнение предпроектных работ по реконструкции административного здания и хозблока под здание детского сада с расширением, расположенного по адресу: г. Курган, ул.К.Мяготина, 89-а в соответствии с заданием на предпроектные работы, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение к муниципальному контракту). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату выполненных работ за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стоимость работ составляет 96 840,0 (девяносто шесть тысяч восемьсот сорок) рублей, в том числе НДС 14 770,0 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2. настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3. настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по подписанным актам выполненных, по счет-фактурам на выполненные работы в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств из бюджета города на расчетный счет Заказчика.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных актов выполненных работ.

3.Права и обязанности «Подрядчика»

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Организовать выполнение работ в сроки:

- начало работ - в течение 2 рабочих дней с даты подписания настоящего контракта;

- завершение работ - в течение 2 недель.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленным настоящим муниципальным контрактом.

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Предприятие»-_____________

«Подрядчик»-_________________

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» акты выполненных работ, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в ходе работы с представленной документацией на предпроектные работы.

Работы, производимые «Подрядчиком», должны соответствовать заданию на предпроектные работы (приложению к муниципальному контракту).

3.1.5. За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.6. В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.7. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика»

4.1.«Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о начале работ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия»

5.1.«Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Обеспечить «Муниципального заказчика» сметной документацией.

5.1.3.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.4.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам выполненных работ в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2.«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам выполненных работ осуществляется «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ,

предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Предприятие»-_____________

«Подрядчик»-_________________

исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней.

В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик»

Департамент экономического развития

и управления муниципальным

имуществом Администрации города Кургана

Адрес: г. Курган, ул. М. Горького, 109

ИНН: 4501114084 БИК 043735001

Р/с 40302810300000000061

Заместитель Руководителя Администрации города

Кургана, директор Департамента

______________________ /Печерина О. Н./

м.п.

Подрядчик»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ - СТРОЙ»

Адрес: 195213 г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д. 45, лит. А Тел.: (3522) 46 64 45

ОГРН 1027800005199

Р/с 40702810000000001076

К/с 30101810300000000701 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу»

БИК 044030701 КПП 783501001

__________________________/______________/

м.п.

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации г. Кургана»

Адрес: г. Курган, ул. Кирова, 85/I

ИНН:4501022644

Р/с №40702810932000102789 Курганское ОСБ №8599

Директор МУП «УКС Администрации г. Кургана»

___________________/А.А.Беломестнов/

м.п.

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку