Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 24.12.2008 № 8474 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по замене окон в помещениях МУ «Городская больница №2» по ул. Карбышева,27 в г.Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  8474
Дата:  24.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_24_»_______декабря 2008________ г. N__8474___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по замене окон в помещениях МУ «Городская больница №2»

по ул. Карбышева,27 в г.Кургане

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 298-К от 25.11.2008года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт №220 на выполнение работ по

замене окон в помещениях МУ «Городская больница №2» по ул.

Карбышева,27 в г. Кургане заключенный между МУ «Городская

больница № 2» и ООО «Курганский завод стеклоконструкций

«Стеклолюкс 45» в сумме 279 940,00 руб. Источник финансирования - за счет средств бюджета города.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации города Кургана от 24.12.2008г. № 8474

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 220

на выполнение работ по замене окон в помещениях МУ Городская больница № 2»

по ул. Карбышева, 27 в г. Кургане.

г. Курган «10» 12 2008 г,

МУ «Городская больница № 2», в лице главного врача Демидовой Л.А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и ООО «Курганский завод стеклоконструкций «Стеклолюкс 45» в лице директора, Иванова Сергея Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по замене окон в помещениях МУ «Городская больница № 2» по ул. Карбышева, 27 в г. Кургане в соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 279 940,00 (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) руб. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 298 - к от 25 ноября 2008г.).

1.3.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п. 1.2 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком»

денежных средств на расчетный счет «Подрядчика»

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

З.Права и обязанности «Подрядчика». 3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1 .Выполнить работы в сроки:

- начало работ - в течение дня, следующего после заключения контракта ;

- завершение работ - в течение десять календарных дней с момента заключения контракта 3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами в порядке, установленном СНиП, ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4. Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для

производства работ.

3.1.5. Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.б. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7. 0существлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку

строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8. 3а 3 дня до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами,

«Муниципальный заказчик» - ________ __________________ «Подрядчик»

исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки законченных по объекту работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.0беспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3 .По результатам проведенного конкурса заключить договор с организацией (исполнителем) на осуществление технического надзора за выполняемыми работами.

4.1.4.0платить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и
качественное выполнение работ.

Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется организацией (исполнителем), осуществляющим технический надзор за выполняемыми работами с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п. 1.2 контракта.

5.2.«Муниципальный заказчик» и организация (исполнитель), осуществляющие технический надзор за выполняемыми работами, организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и организации (исполнителя), осуществляющих технический надзор за выполняемыми работами.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7. Расторжение муниципального контракта.

7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

«Муниципальный заказчик» - _________ ______________ «Подрядчик»

7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

9. Особые условия.

9.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2. Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только

при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение: смета на замену окон в помещениях МУ «Городская больница № 2» - 1 экз.

10. Юридические адреса сторон. «Муниципальный заказчик» - 640014, г. Курган, ул. Карбышева, 27. «Подрядчик» 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 33/П

«Муниципальный заказчик»

Главный врач:

МУ «Городская больница №2» _________________________ Л. А. Демидова

«Подрядчик»

Директор

ООО «КЗСК «Стеклолюкс» ________________________ С.И. Иванов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку