Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.12.2008 № 8555 Об утверждении муниципального контракта №161 на выполнение работ по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  8555
Дата:  25.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_______декабря 2008________ г. N__8555___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №161

на выполнение работ по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского

города Кургана

В соответствии с Федеральными Законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №161 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ЗАО «Союзгражданстрой» на выполнение работ по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «25»__12_ 2008_г.№_8555_

Муниципальный контракт № 161

на выполнение работ по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского города Кургана

г.Курган 20 октября 2008г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ЗАО «Союзгражданстрой» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Данилова Дмитрия Витальевича, действующего на основании Устава, руководствуясь п.14 ч.2 статьей 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и актом обследования аварии от 20 октября 2008 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского города Кургана, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана.

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате за счёт средств, предусмотренных бюджетом города Кургана.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 43 902,15 (Сорок три тысячи девятьсот два) руб. 15 коп., согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

3.1.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в локальный сметный расчет, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в локальный сметный расчет, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.3.Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

. Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Д.В. Данилов

3.4.Исполнитель не позднее 1-го рабочего дня следующего месяца предоставляет на подпись Муниципальному заказчику акты выполненных работ, счета-фактуры.

3.5.Оплата Муниципальным заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало проведения работ - в течение 2-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

4.2.Окончание работ - в течение 5-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по перекладке (замене) аварийного участка канализационных сетей у жилого дома №92 по ул. Чайковского города Кургана.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

  • 5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом, ГОСТ, СНиП и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.3.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.4.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Расчеты по настоящему контракту

6.1.Оплата за выполненные работы Исполнителю производится Муниципальным заказчиком, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель предоставляет на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

7. Ответственность сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования

ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со дня, действующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

Д.В. Данилов

7.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2.За ненадлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию - ухудшение его состояния или разрушений.

7.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

7.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчета в соответствии с законодательством.

8. Заключительные Положения

8.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

8.2.Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Все спорные вопросы при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству города Кургана

ЗАО «Союзгражданстрой»

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

Адрес: 620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт 12, стр. 22

ИНН / КПП 6672245860/667201001

Р/сч 40702810317000054045

В ОАО Банк «Северная Казна»

К/сч 30101810100000000854

БИК 046551854

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

Д.В. Данилов

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

Возврат к списку