Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.12.2008 № 8562 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад №114 Белочка»в г. Кургане, ул. Станционная, д.48.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  8562
Дата:  25.12.2008
Статус:  Действует
Вносились изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 12.03.2009 N 2096 О внесении изменения в Постановление Администрации города Кургана от 25 декабря 2008 года №8562 «Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_______декабря 2008________ г. N__8562___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад №114 Белочка»в г. Кургане, ул. Станционная, д.48.

В соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 279/2-ОА от 17 ноября 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №54 на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад №114 Белочка» в г. Кургане, ул. Станционная, д. 48 в 2008 г. между ФГУП «Охрана»МВД России по Курганской области, Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детских садов №2» и МДОУ «Детский сад №114 Белочка» в сумме 322626,65 руб. Срок действия контракта с 01.12.2008 г по 31.12.2008 г. Источник финансирования - средства местного бюджета.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

От 25.12.2008г. № 8562

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 54

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации

и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад № 114 Белочка» в г. Кургане, ул. Станционная, д. 48

город Курган «01 » декабря 2008 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов № 2» в лице директора Останиной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава города Кургана , именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МДОУ «Детский сад №114 Белочка»» в лице заведующей Лукьяновой Людмилы Степановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

ФГУП «Охрана» МВД России в лице директора Филиала ФГУП «Охрана»МВД России по Курганской области Амбарникова Андрея Александровича, действующего на основании Положения и доверенности № 36/п-267 от 25 января 2008 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

    1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по

монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и

управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад № 114Белочка» в

г. Кургане, ул. Станционная, д.48 в соответствии с проектно-сметной

документацией, разработанной ЗАО Производственно-коммерческой компанией

«Курганспецэлектромонтаж».

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а

«Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за

счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 322626,65руб. (триста двадцать две тысячи шестьсот двадцать шесть руб.65 коп.), согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 279/2-ОА от 17 ноября 2008 г.).

1.3. Оплата работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и

управления эвакуацией производится «Муниципальным заказчиком»

«Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,6.2 настоящего

муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся безналичным перечислением «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». В 2008 году производится предоплата на приобретение материалов в размере 30 % от стоимости муниципального контракта, далее по мере выделения средств из бюджета города.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится в 2008 году на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

- начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

- завершение работ - 20 дней с момента получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Получателю» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Получателю» справки формы КС-2 и КС-3, счет - фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Получателем» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Получателю» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, инвентарь, материалы.

3.1.10.В случае, если «Получателем», будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика»

своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Получателя».

5.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить

своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

5.2.Обеспечить доступ к объектам ремонта.

5.3.Информировать «Муниципального заказчика» об

обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению

«Подрядчиком» своих обязательств.

5.4.В течение 3 дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» .

6.Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Получателем» по фактически выполненными работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам ( в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п. 1.2 контракта.

6.2. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

    1. «Получатель» организует и осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 3 дней с момента окончания работ. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя» .

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта

8.1Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

8.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2008г.

10.Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий, и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласи я - через Арбитражный суд Курганской области.

Приложение №1- сметы на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией .

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000,г.Курган, ул. Пролетарская , 71. УФК по Курганской обл.(ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2»

л/с 02091091012)р/с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г.Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

Тел. 53-14-20

«Подрядчик» - 640003, Россия, город Курган, ул. Радионова, д. 7, ФГУП «Охрана» МВД России, ИНН 7719555477/КПП 450102001,Р/с 40502810132000106879 ОГРН 1057747117724, ОКПО 08837039, БИК 043735650, К/с 30101810100000000650, тел.46-99-60.

«Получатель» 640000 г. Курган, ул. Станционная, д.48

МДОУ «Детский сад №114 Белочка» .(ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2»

л/с 02091091012) р/с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

«Муниципальный заказчик» -

Директор МУ «ЦБУДС №2» Е.Ю.Останина

«Подрядчик»

Директор филиала ФГУП «Охрана»МВД России А.А.Амбарников

по Курганской области

«Получатель»

Заведующая МДОУ «Детский сад№114» Л.С.Лукьянова

Управляющая делами Администрации

Города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г.Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку