Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 22.12.2008 № 8332 Об утверждении муниципального контракта №182 на выполнение работ по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  8332
Дата:  22.12.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_22_»_______декабря 2008________ г. N__8332___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №182

на выполнение работ по перекладке водопроводных сетей жилых домов

по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана

В соответствии с Федеральными Законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №182 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Тепловодомонтаж» на выполнение работ по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «22»__12__ 2008 г.№__8332__

Муниципальный контракт № 182

на выполнение работ по перекладке водопроводных сетей жилых домов

по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана

г. Курган 18 декабря 2008 года

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Тепловодомонтаж», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Игнатьева Евгения Александровича, действующего на основании Лицензия, руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работы по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2008 год.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту определяется в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 346-К от 11 декабря 2008 года и составляет 414 000,00 (Четыреста четырнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана, указанных в Приложении №1, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы, на основании актов выполненных работ.

3.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком, по фактически выполненным работам в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е.

фактически выполненные работы должны соответствовать видам, указанным в Приложение №1 настоящего контракта, но не выше цены, указанной в п. 2.1. настоящего контракта.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало проведения работ - в течение 1 дня с момента подписания контракта;

4.2.Окончание работ - по 31.12.2008 года.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы, указанные в Приложении №1, в соответствии с условиями настоящего контракта, Постановлениями, ГОСТ, СНиП, Правилами, Указаниями и иными действующими нормативно-правовыми актами и сдать их результаты Муниципальному заказчику в установленном порядке.

5.2.2.Не позднее 26 декабря 2008 года, предоставить на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2.3.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.4.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.5.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты, для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Расчеты по настоящему контракту

6.1.Расчет за выполненные работы по перекладке водопроводных сетей жилых домов по ул. Лесопарковая, 7 и 11 пос. Сиреневый города Кургана, осуществляется Муниципальным заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику счет-фактуру. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае не качественного исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со следующего дня, после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

7.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии

устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2.За надлежащее использование имущества переданного на содержание, эксплуатацию, ухудшение его состояния или разрушения.

7.3.3.При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяется комиссией с участием представителей Муниципального заказчика.

7.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчетов в соответствии с законодательством.

8. Заключительные Положения

8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

8.2.Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.5.Срок действия контракта продлению не подлежит.

Муниципальный заказчик

ООО «Тепловодомонтаж»

640022г. Курган, ул. М.Горького, 204

тел. 50-84-24

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор

ИНН 4501134147 КПП 450101001

ОГРН 1074501007074 Р/с 40702810801140000006 в ЗАО «Русь-Банк», г. Курган, ул. К. Мяготина, 120

БИК 046577972, К/С 30101810600000000972

KTVM@inbox.ru

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

Е.А. Игнатьев

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И. Зворыгин

стр. 6 из 6

Возврат к списку