Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 31.12.2008 № 8868 Об утверждении муниципального контракта на выполнение рабочей документации «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №46»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  8868
Дата:  31.12.2008
Статус:  Действует
Вносились изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 03.03.2009 N 1835 О внесении изменения в Постановление Администрации города Кургана от 31 декабря 2008 года № 8868 « Об утверждении муниципального контракта № 22 на выполнение рабочего проекта «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ г.Кургана «Средняя общео

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_31_»_______декабря 2008________ г. N__8868___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение рабочей документации «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №46»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №289/2-ОА от 01.12.2008г Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №22 на выполнение рабочей документации «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №46» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МОУ г.Кургана «Средней общеобразовательной школой №46», ООО «Рельеф» в сумме 103750 Источник финансирования - средства субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от 31.12.2008г. № 8868

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №22

на выполнение рабочего проекта

«Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46 » г.Кургана

г. Курган «15» декабря 2008 года

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ №3», в лице директора Ждановой С.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46 в лице директора Варакосовой О.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», и исполнитель муниципального заказа ООО «Рельеф» в лице генерального директора Вронской И.А., действующей на основании Устава и лицензии 1/ 9868, и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

работ по разработке рабочего проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» согласно задания на проектирование (приложение №1) и сметы на проектные работы (приложение №2)

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочей документации, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа(протокол № 289/2-ОА от 1.12.2008 года.)

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить рабочую документацию в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

2.2 Окончание работ по проектированию не позднее 30 дней с момента получения аванса на расчетный счет подрядчика.

2.3 Передать «Получателю» готовую проектную документацию по акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без согласия «Получателя».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Получателя» в процессе строительства объекта.

3. Обязанности «Получателя».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно- сметной

документации.

    1. В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Получатель» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа «Получателя» от приемки проектной документации сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1. Цена муниципального контракта составляет: 103750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят руб.00 коп.), в том числе НДС 15830,00(Пятнадцать тысяч восемьсот тридцать руб.00 коп.).

    1. Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств за счет субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после подписания муниципального контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30% от стоимости проектных работ.

4.4 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительного заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры, по мере выделения средств за счет субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов в 2009 году.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Получателю» проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Получатель» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию , в адрес «Подрядчика» направляет мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту «Подрядчик» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами прежде всего, путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по мере выделения средств за счет субсидии на проведение ремонтов и и оснащение школ и детских садов в 2009 году.

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2009 г.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

-смета на проектные работы

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета школ №3»

640018 г.Курган ул.Советская 152

ИНН/КПП 4501011145/450101001

р/с40204810200000000463 л/с02091091012

ГРКУ ГУ Банка России по Курганской обл.

г.Курган

ООО «Рельеф» 640022 г.Курган,Орлова.46/1 ИНН 4501093437

«Подрядчик» КПП 450101001 ОГРН 1024500527644

. р/с 40702810970000000027 к/с 30101810900000000818

БИК 043735818 Курганском филиале ОАО АКБ

«РОСБАНК» г. Курган

«Получатель» - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»

640000 г. Курган, ул. Дзержинского, 46 ИНН 4501040241

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 3» С.Ю.Жданова

«Получатель»

Директор МОУ г.Кургана

«Средняя общеобразовательная школа №46» О.В.Варакосова

«Подрядчик»

Генеральный директор ООО «Рельеф» И.А.Вронская

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку