Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 06.02.2007 № 467 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  Жилищное хозяйство
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  467
Дата:  06.02.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_06_»_______февраля 2007________ г. N___467___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 10 января 2007 года №101/2-ОК Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение проектных

(изыскательских) работ «Перевод многоэтажного жилого фонда в микрорайоне Шевелевка, г. Кургана с сжиженного газа на природный» (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого

заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана (Якушева А.Г.).

Руководитель Администрации

города Кургана В .Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 467от 06 февраля 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5

на выполнение проектных (изыскательских) работ

«Перевод многоэтажного жилого фонда в микрорайоне Шевелевка, г. Кургана

с сжиженного газа на природный»

г. Курган « 24 » января 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А.,

действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Зауральский инженерный центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя предприятия Тарунина СЮ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение
проектных (изыскательских) работ «Перевод многоэтажного жилого фонда
в микрорайоне Шевелевка, г. Кургана с сжиженного газа на природный».

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего
проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за
выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению
муниципального заказа от 10 января 2007 года № 101/2-ОК.

2. Обязанности «Подрядчика».

  1. Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

  1. Проектирование осуществляется в следующие сроки:
    окончание работ - 1 марта 2007г.

  2. Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по
    акту сдачи-приемки работ.

  3. «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без
    согласия «Муниципального заказчика».

  4. «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-
    сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-
    чика» в процессе строительства объекта.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»-

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

  1. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно-
    сметной документации.

  2. В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль­ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо
    направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован
    ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации
    сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок
    и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

  1. Цена муниципального контракта составляет: 440000 рублей (четыреста сорок
    тысяч рублей).

  2. Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из
    бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после
    подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%
    от стоимости проектных работ.

  3. Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно­
    го заключения госэкспертизы, подписанного акта сдачи-приемки выполненных
    работ и выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

  1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»
    проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной
    документации и счет-фактуру на выполненные работы.

  2. «Муниципальный заказчик» в течение 10 дней после рассмотрения проектно-
    сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или
    несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес
    «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых
    доработок со сроками их выполнения.

  3. «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в
    проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
    муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе­му законодательству РФ.

  2. Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами
    прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в
    Арбитражном суде Курганской области.

  3. При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость
    фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой
    продукции по мере выделения средств из бюджета города:

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»-

7. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте, если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

  1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и
    действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

  2. К настоящему муниципальному контракту прилагается:

  • задание на проектирование

  • технические условия № 243 от 12.09.2006. ОАО «Кургангоргаз»

9.Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

Отделение по г. Кургану УФК по Курганской области (Фин.-каз. Ком. Адм. г. Кург. - МУП «УКС Администрации города Кургана») л/с 02092092012; БИК 043735001; ИНН 4501022644; КПП 450101001 р/с № 40204810600000100002 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.

«Подрядчик» -

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Руководитель

ООО «Зауральский инженерный центр» СЮ. Тарунина

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана. Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку