Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.04.2007 № 1581 Об утверждении муниципального контракта на выполнение подрядных работ по текущему ремонту административного здания по адресу: ул. Красина, 29


Тема:  Жилищно-ком. хозяйство
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА КУРГАНА
Номер:  1581
Дата:  05.04.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»________апреля 2007________ г. N__1581___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение подрядных работ по текущему ремонту административного здания по адресу: ул. Красина, 29

В соответствии с Положением “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана”, утвержденным решением Курганской городской Думы № 300 от 07.12.2005 г., и на основании протокола № 27-К от 19.03.2007 г. рассмотрения и оценки котировочных заявок Единой комиссией по размещению муниципального заказа, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

  1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по текущему ремонту помещений Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана по адресу: ул. Красина, 29, заключенный между Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана и ООО “Строительно-Монтажная Компания”.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Финансово-казначейский Комитет Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана В. Серков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от __05.04.2007____г. №___1581_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

на выполнение подрядных работ по текущему ремонту помещений Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана по адресу ул. Красина, 29

г. Курган «_05_» ____04____2007_ г.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана, в лице начальника Галустова Аркадика Левоновича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Исполнитель муниципального заказа ООО «Строительно-Монтажная Компания», в лице директора Седельниковой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями проведения запроса котировок и оценки котировочной заявки Подрядчика.

Подрядчик имеет лицензию на выполнение соответствующих видов работ в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по текущему ремонту помещений объекта Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п.1.2. настоящего Контракта, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии со сметой (Приложение № 1), и составляет 231501 (Двести тридцать одна тысяча пятьсот один) рубль без применения НДС.

2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта. По требованию Заказчика и Финансово-казначейского Комитета Администрации города Кургана представить документы, подтверждающие выполнение работ, а также обеспечить проведение контрольных замеров объемов выполненных работ. В случае не предоставления вышеуказанных документов, отказа Заказчика или Подрядчика от проведения контрольных обмеров, а также установления излишне принятого к оплате объема работ, стоимость выполненных работ уменьшается в установленном законодательством порядке.

___________________________________________________________________________________

_____________________ Заказчик ______________________Подрядчик

М.П. М.П.

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 30 %.

2.4. Заказчик обязуется полностью оплачивать выполненную по настоящему Контракту работу за счет целевых средств, предусмотренных в бюджете города, в течение 3 дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.5. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: март

Окончание работ: июнь

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение ремонтных работ по настоящему Контракту строительными материалами и оборудованием.

4.2. Все поставляемые строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.4. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации контракта материалов до подписания акта приемки работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1.Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

5.1.1. обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1),строительными и иными нормами и правилами, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение 2-х лет;

5.1.2. обеспечить работы необходимыми материалами;

5.1.3. выполнить все ремонтные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать объект Заказчику в установленный срок;

5.1.4. исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта;

5.1.5. соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ;

5.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. при готовности объекта Подрядчик должен известить об этом Заказчика в 2-х дневный срок в письменной форме;

5.1.8. обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.1.9. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.10. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

___________________________________________________________________________________

_____________________ Заказчик ______________________Подрядчик

М.П. М.П.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:

6.1.1. Заказчик обязан передать Подрядчику в 2-х дневный срок с даты подписания настоящего Контракта объект, подлежащий ремонту.

6.1.2. обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в ст.7 настоящего Контракта.

6.1.4. имеет право осуществлять контроль и надзор за ремонтными работами, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.5. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за работами отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество подлежащего ремонта объекта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.1.6 В период исполнения Контракта Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять объем выполняемых работ, но не более, чем на пять процентов.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение 3-х дней приступить к их приемке.

Приемка работ будет осуществляться ресурсно-индексным методом, в т.ч.:

- стоимость материалов будет приниматься ресурсным методом, т.е. по фактическим затратам по ценам, не превышающим средних цен по городу Кургану, сложившихся на период проведения работ;

- величина заработной платы основных рабочих и механизаторов будет приниматься ресурсным методом, т.е. на основании фактически выполненных работ (трудозатрат) и данных, отраженных в протоколе МВК по ценообразованию в строительстве при Администрации Курганской области (средняя оплата труда рабочих строителей);

- стоимость эксплуатации машин и механизмов будет приниматься по индексам, утвержденным протоколом МВК по ценообразованию в строительстве при Администрации Курганской области.

Прочие затраты, не учтенные расценками, но отражающие действительные условия производства работ, будут приниматься по нормативам Госстроя России.

Если Подрядчик заявит соответствующие понижающие коэффициенты при приемке работ, данные коэффициенты также будут учитываться.

7.2. Подрядчик организует приемку работ за свой счет.

7.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки, подписанным обеими сторонами. Подписанный сторонами акт приемки является основанием для осуществления Заказчиком оплаты работ, выполненных Подрядчиком.

7.4. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.6. По согласованию сторон настоящего Контракта сдача результата выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком может осуществляется поэтапно.

По завершении каждого из этапов работ Подрядчик извещает Заказчика о необходимости произвести приемку работ. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о завершении этапа работ, обязан в течение 3-х дней приступить к приемке выполненных работ.

_____________________ Заказчик ______________________Подрядчик

м.п. м.п.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

С момента подписания акта приемки работ в соответствии со ст.7 настоящего Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет ответственность за качество проведенных работ в течение гарантийного срока в соответствии с п.5.1.1. настоящего контракта и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет.

9.3. Исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечено неустойкой.

В случае неустранения дефектов в порядке, предусмотренном п.7.4. настоящего контракта, а равно в течение гарантийного срока в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии, а также в случае нарушения срока окончания работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от полной стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки сдачи работ.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Контракту.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

11.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

11.3. Настоящий Контракт составлен на 6 листах в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

_____________________ Заказчик ______________________Подрядчик

М.П. М.П.

11.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Срок для рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней. Ответ на претензию оформляется в письменной форме. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

11.5. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение № 1 «Смета».

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Подрядчик

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Кургана

640020, г. Курган, ул. Красина, 29,

ИНН 4501022468, КПП 450101001,

ООО «СМК»

640027 г.Курган, ул. Некрасова,53

Р/с40702810832140100071

ИНН 4510009992, КПП 451001001

Начальник Управления по делам Директор ООО «СМК"

гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям города Кургана

_____________________/А.Л.Галустов/ ____________________/Е.В.Седельникова/

м.п. м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

Администрации города Кургана

председатель Финансово-казначейского

Комитета И.В. Зворыгин

Начальник Правового управления Л.Н. Неупокоева

Администрации города

Реестровый номер муниципального контракта

________________________________________

Дата учета муниципального контракта в собственном реестре

________________________________________

Дата учета регистрации муниципального контракта в Сводном реестре

________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, на которого возложен учет муниципальных контрактов в собственном реестре

________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, на которого возложена регистрация муниципальных контрактов в Сводном реестре

________________________________________

Оттиск печати (специального штампа) Заказчика

________________________________________

____________________

м.п.

_________________________________________________________________________________

_____________________ Заказчик ______________________Подрядчик

М.П. М.П.

Возврат к списку