Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 10.04.2007 № 1645 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  Разное
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  1645
Дата:  10.04.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_10_»________апреля 2007________ г. N__1645___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 12 марта 2007 года № 14/3 ОК Администрация города Кургана

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение проектных

(изыскательских) работ «Водоснабжение пос. Чистое поле в г. Кургане».

(прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 1645 от 10 апреля 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 12

на выполнение проектных (изыскательских) работ

«Водоснабжение пос. Чистое поле в г. Кургане»

г. Курган « 03 » 04 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Зауральский инженерный центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя предприятия Тарунина С.Ю действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

    1. Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение

проектных (изыскательских) работ «Водоснабжение пос. Чистое поле в г. Кургане».

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 12 марта 2007 года № 14/3-ОК.

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

    2. Проектирование осуществляется в следующие сроки:

окончание работ - 10 апреля 2007г.

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно-

сметной документации.

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

    1. Цена муниципального контракта составляет: 490000 (четыреста девяносто тысячи

рублей) с НДС; (415254 рублей (четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят

четыре рубля) без НДС).

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы, подписанного акта сдачи-приемки выполненных

работ и выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.3 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

- технические условия № 1157 от 09.06.2006. МУП «Курганводоканал»

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

ИНН 4501022644; КПП 450101001;

МУП «УКС Администрации города Кургана»

р/с № 40702810200000000442; ОАО НКО «Городской расчетный

центр» г. Курган; кор.сч. 30103810400000000358; БИК 043735358

«Подрядчик» -640000, г. Курган, Пр. Машиностроителей, 20; ИНН 4501107432

Р.сч. 40702810132000105942 в Курганском ОСБ № 8599, г. Курган,

К.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Руководитель

ООО «Зауральский инженерный центр» С.Ю. Тарунина

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку