Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 19.04.2007 № 1818 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  Разное
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  1818
Дата:  19.04.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_19_»________апреля 2007________ г. N__1818___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 2 апреля 2007 года № 20/3-ОК Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение проектных

(изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Межпоселковый газопровод Р=0,6 мПа п. Керамзитный - п. Глинки» (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

1818 от 19 апреля 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 15

на выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке рабочего проекта

«Межпоселковый газопровод Р=0,6 мПа п. Керамзитный - п. Глинки».

г. Курган « 6 » марта 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «ГПИмясомолпром» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кононовой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

    1. Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение

проектных (изыскательских) работ «Межпоселковый газопровод Р=0,6 мПа п. Керамзитный - п. Глинки».

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 2 апреля 2007 года № 20/3-ОК.

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

    2. Проектирование осуществляется в следующие сроки:

окончание работ - 16 июля 2007г.

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно-

сметной документации.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1 Цена муниципального контракта составляет: 327 496 (триста двадцать семь тысяч

четыреста девяносто шесть тысяч рублей).

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы, подписанного акта сдачи-приемки выполненных

работ и выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 4-х экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.3 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

- технические условия № 135 от 18.08.2005. ОАО «Кургангоргаз»

- дополнение к техническим условиям № 135 от 18.08.2006.

- технические условия № 1085-3-2-05 от 19.03.2007.

9.Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

Отделен ие по г. Кургану УФК по Курганской области (Фин.-каз. Ком. Адм.

г. Кург. - МУП «УКС Администрации города Кургана») л/с 02092092012;

БИК 043735001; ИНН 4501022644; КПП 450101001

р/с № 40204810600000100002 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.

«Подрядчик» - г. Курган, ул. Красина, 55. ИНН 4501108980;

р/сч 40502810432000106155 в Курганское ОСБ № 8599 г. Курган

БИК 043735650, к/сч 30101810100000000650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ОАО «ГПИмясомолпром» Л.И.Кононова

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку