Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 18.05.2007 № 2412 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  2412
Дата:  18.05.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_18_»_________мая 2007__________ г. N__2412___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 28 апреля 2007 года № 86 - К. Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Газификация центральной части города (перевод жилых домов по ул. К. Маркса, 11, ул. Урицкого, 4, ул. Карельцева, 13, 13а, ул. Гоголя, 2 с сжиженного на природный газ)».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 2412 от 18 мая 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 22

на выполнение проектных (изыскательских) работ

по разработке рабочего проекта «Газификация центральной части города

(перевод жилых домов по ул. К. Маркса, 11, ул. Урицкого, 4, ул. Карельцева, 13, 13а, ул. Гоголя, 2 с сжиженного на природный газ)»

г. Курган « 11 » мая 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Зауральский инженерный центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя предприятия Тарунина С.Ю действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

(изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Газификация центральной

части города (перевод жилых домов по ул. К. Маркса, 11, ул. Урицкого, 4,

ул. Карельцева, 13, 13а, ул. Гоголя, 2 с сжиженного на природный газ)»

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 28 апреля 2007 года № 86 - К.

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

2.2 Окончание работ по проектированию не позднее 01 августа 2007г.

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно-

сметной документации.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1 Цена муниципального контракта составляет: 170 000 (Сто семьдесят тысяч рублей)

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от

суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

- технические условия № 14 от 24.01.2007. МУП «Кургангоргаз»

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Курганской области г. Курган

БИК 043735001; УФК по Курганской области (ФКК Администрации

г. Кургана - МУП «УКС Администрации города Кургана»)

«Подрядчик» - 640000, г. Курган, Пр. Машиностроителей, 20; ИНН 4501107432

Р.сч. 40702810132000105942 в Курганском ОСБ № 8599, г. Курган,

К.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Руководитель

ООО «Зауральский инженерный центр» С.Ю. Тарунин

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку